寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判公告

寿光市人民政府圣城街道办事处厨具设备招标公告

您的位置: 首页 > 招标公告 > 寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判公告

寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判公告

山东-潍坊

厨具设备

政府机构

发布于 2020-05-13

招标详情

寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判公告

一、采购人：寿光市人民政府圣城街道办事处

地址：寿光市圣城街道

联系方式：18765158868

采购代理机构：山东正盛工程管理有限公司

地址：寿光市软件园孵化大厦B座9楼

联系人：李超翔

联系方式：0536-5789666

二、采购项目名称：寿光市圣城派出所改造工程

入场交易编号：QTJY-SG-2020-021

采购项目分包情况：

采购内容

供应商资格要求

项目预算金额（最高限价，单位：万元）

主要包括一、拆除工程；二、室外工程；三、西侧办公楼厨房餐厅改造；四、北侧办公楼办公室改造；五、办公、厨房用品；

1、供应商须具有国内独立企业法人资格。

2、具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

3、递交投标文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（通过“信用中国”、“信用寿光”查询相关主体信用记录）。

4、本项目不接受联合体投标。

85.00

三、网上获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：2020年5月14日08时30分至2020年5月19日09时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点及方式：网上自行下载。供应商登陆潍坊市公共资源交易网进行注册（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/sgggzy/），办理信息注册后进行网上确认并获取谈判文件，未在潍坊市公共资源交易网上进行确认的，谈判无效。已注册的供应商应按照《潍坊市公共资源交易中心关于开展公共资源交易信用承诺的通知》（潍资中发〔2019）6号）要求，在参与投标前登陆潍坊市公共资源交易网企业会员系统通过“修改信息”功能重新签署和上传《信用承诺书》，《信用承诺书》模板可在网站首页-“资料下载”-“综合下载”中下载。各供应商在获取谈判文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“采购业务”-“采购文件下载”-“领取”-下载谈判文件。

3..售价：0元

4. 公共资源交易网注册及生成保证金子账号程序：

（1）注册信息：供应商登陆潍坊市公共资源交易网，注册诚信库审核地区请选择 “寿光市”（咨询电话：0536-8097130，技术支持：江苏国泰新点软件有限公司）。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。

（3）网上验证：潍坊市公共资源交易寿光分中心实施网上验证，网上验证时间：上午 09:00至11:30，下午14:00至17:00（法定公休日、节假日除外），电话：0536-5117925。

（4）生成保证金子账号：供应商从“企业会员系统”登陆，在“招标业务”-“填写投标信息”中找到要投标的项目，点击“确认”按钮，填写完善投标信息，点击“新增投标”按钮，然后点击“生成子账号”（投多个标段的，每个标段均需“生成子账号”）；也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下载“交易通”APP，使用手机填写投标信息后“生成子账号”。（保证金子账号为缴纳投标保证金使用，生成后请务必牢记，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露）。

（5）保证金缴纳（退款）情况查询：开标前，供应商已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“招标业务”-“保证金缴纳退回查询”中，点击相应标段的“查询”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳（退款）成功。注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”-“综合下载”中下载相关操作手册和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

四、公告期限：2020年5月14日至2020年5月18日

五、递交竞争性谈判文件时间及地点

1.时间：2020年5月19日08时30分至2020年5月19日09时00分（北京时间）

2.地点：寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室）

六、开标时间及地点

1.时间：2020年5月19日09时00分（北京时间）

2.地点：寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室）

七、采购项目联系方式

联系人：李超翔联系方式：0536-5789666

（定）寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判文件(1).pdf

2020年5月13日

寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判文件入场交易编号：QTJY-SG-2020-021 采购人：寿光市人民政府圣城街道办事处采购代理机构：山东正盛工程管理有限公司日期：二〇二〇年五月 1 目录第一章竞争性谈判公告第二章谈判说明第三章供应商须知第四章评审办法第五章合同条款及格式第六章工程量清单与报价说明第七章竞争性谈判响应文件格式寿光市圣城派出所改造工程 2 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第一章竞争性谈判公告一、采购人：寿光市人民政府圣城街道办事处地址：寿光市圣城街道联系方式：18765158868 采购代理机构：山东正盛工程管理有限公司地址：寿光市软件园孵化大厦 B座 9楼联系人：李超翔联系方式：0536-5789666 二、采购项目名称：寿光市圣城派出所改造工程入场交易编号：QTJY-SG-2020-021 采购项目分包情况：采购内容供应商资格要求项目预算金额（最高限价，单位：万元）主要包括一、拆除工程；二、室外工程；三、西侧办公楼厨房餐厅改造；四、北侧办公楼办公室改造；五、办公、厨房用品； 1、供应商须具有国内独立企业法人资格。 2、具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 3、递交投标文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（通过“信用中国”、“信用寿光”查询相关主体信用记录）。 4、本项目不接受联合体投标。 85.00 三、网上获取谈判文件 1.获取谈判文件时间：2020年 5月 14日 08时 30分至 2020年 5月 19日 09时 00分（北京时间，法定节假日除外）。 2.地点及方式：网上自行下载。供应商登陆潍坊市公共资源交易网进行注册（网址： http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/sgggzy/），办理信息注册后进行网上确认并获取谈判文件，未在潍坊市公共资源交易网上进行确认的，谈判无效。已注册的供应商应按照《潍坊市公共资源交易中心关于开展公共资源交易信用承诺的通知》（潍资中发〔2019） 6号）要求，在参与投标前登陆潍坊市公共资源交易网企业会员系统通过“修改信息”功能重新签署和上传《信用承诺书》，《信用承诺书》模板可在网站首页-“资料下载”- “综合下载”中下载。各供应商在获取谈判文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网 “企业会员系统”，在“采购业务”-“采购文件下载”-“领取”-下载谈判文件。 3..售价：0元 4. 公共资源交易网注册及生成保证金子账号程序：寿光市圣城派出所改造工程 3 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com （1）注册信息：供应商登陆潍坊市公共资源交易网，注册诚信库审核地区请选择 “寿光市”（咨询电话：0536-8097130，技术支持：江苏国泰新点软件有限公司）。（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。（3）网上验证：潍坊市公共资源交易寿光分中心实施网上验证，网上验证时间：上午 09:00至 11:30，下午 14:00至 17:00（法定公休日、节假日除外），电话： 0536-5117925。（4）生成保证金子账号：供应商从“企业会员系统”登陆，在“招标业务”-“填写投标信息”中找到要投标的项目，点击“确认”按钮，填写完善投标信息，点击“新增投标” 按钮，然后点击“生成子账号”（投多个标段的，每个标段均需“生成子账号”）；也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下载“交易通”APP，使用手机填写投标信息后“生成子账号”。（保证金子账号为缴纳投标保证金使用，生成后请务必牢记，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露）。（5）保证金缴纳（退款）情况查询：开标前，供应商已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“招标业务”-“保证金缴纳退回查询”中，点击相应标段的“查询”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳（退款）成功。注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”-“综合下载”中下载相关操作手册和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。四、公告期限：2020年 5月 14日至 2020年 5月 18日五、递交竞争性谈判文件时间及地点 1.时间：2020年 5月 19日 08时 30分至 2020年 5月 19日 09时 00分（北京时间） 2.地点：寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室）六、开标时间及地点 1.时间：2020年 5月 19日 09时 00分（北京时间） 2.地点：寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室）七、采购项目联系方式联系人：李超翔联系方式：0536-5789666 2020年 5月 13日寿光市圣城派出所改造工程 4 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第二章谈判说明本项目为寿光市圣城派出所室改造工程采购，我公司受寿光市人民政府圣城街道办事处委托，代理本项目的谈判事宜，现对本次谈判作如下有关说明：一、项目概况：主要包括一、拆除工程；二、室外工程；三、西侧办公楼厨房餐厅改造；四、北侧办公楼办公室改造；五、办公、厨房用品；二、工期及标段划分工期：自签订合同后 20日历天完工并交付整个工程。标段划分：本项目共一个标段。三、请供应商务必在谈判时携带以下资料原件，并将原件密封，否则采购人和采购代理机构不负责由此带来的一切风险和损失，原件密封袋在谈判前连同谈判响应文件一起递交。 1.营业执照原件 2.资质证书原件 3.安全生产许可证副本原件 4.基本账户开户许可证原件或开户银行出具的基本存款账户信息原件供应商应将谈判保证金由供应商的基本帐户汇入指定帐户并且能从指定帐户查到，否则视为谈判保证金无效。其谈判将作无效谈判处理。 5.拟投入本项目的项目经理的房建专业注册建造师证书。 6.递交报价响应文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（通过“信用中国”、“信用寿光”查询相关主体信用记录，以评标现场网上查验为准）。 7.银行汇款凭证 8.荣誉表彰证书原件及业绩合同原件 9.竞争性谈判文件规定的其它需提供的资料 10.竞争性谈判文件规定的其它需提供的资料。注：1.第 1-6 项为资格证明材料，供应商开标前必须备齐、递交，开标后对递交的资格证明材料进行审查。若开标后递交的资格证明材料缺 1-6 项中任一项证明原件，则其报价响应文件将不进入详细评审。以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具寿光市圣城派出所改造工程 5 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 相关证明。五、供应商谈判时必须携带本章“第四条”规定的证明材料等原件，并将相应材料的复印件做入标书中，并逐页加盖公司公章或加盖骑缝公章。六、报价响应文件中谈判报价必须打印，手写必须加盖公章，否则报价为无效报价。七、凡涉及本次谈判的有关补充或修正，均以山东正盛工程管理有限公司的书面通知为准。非由招标代理机构处获得的招标资料，一律为无效资料。八、本次谈判不接受联合体参与谈判。九、供应商请在谈判时间前到达谈判现场，并将谈判说明中要求递交的各项原件与报价响应文件一同递交，评审结束后原件退还，供应商的竞争性谈判响应文件不论成交与否一概不予退还。十、供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条件和规定。十一、供应商人员在参加谈判会议时出具电子健康码。寿光市圣城派出所改造工程 6 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第三章供应商须知供应商须知前附表条款号条款名称编列内容 1.1.2 采购人名称：寿光市人民政府圣城街道办事处联系人：段五刚 1.1.3 采购代理机构名称：山东正盛工程管理有限公司联系人：李超翔电话：0536-5789666 1.1.4 项目名称寿光市圣城派出所室改造工程 1.1.5 建设地点寿光市 1.1.6 采购方式竞争性谈判 1.1.7 资格审查资格后审 1.1.8 承包方式包工包料 1.1.9 计价方式固定综合单价 1.2.1 资金来源自筹资金 1.2.2 资金落实情况已落实 1.3.1 采购内容主要包括一、拆除工程；二、室外工程；三、西侧办公楼厨房餐厅改造；四、北侧办公楼办公室改造；五、办公、厨房用品； 1.3.2 工期自签订合同后 20日历天完工并交付整个工程。 1.3.3 质量要求国家相关质量检验评定标准合格，并通过采购人验收 1.3.4 包号划分共一个标段 1.4.1 供应商资质条件、能力和信誉 1、供应商须具有国内独立企业法人资格。 2、具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。 3、递交投标文件截止时间前供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（通过“信用中国”、“信用寿光”查询相关主体信用记录）。 4、本项目不接受联合体投标。 1.4.2 是否接受联合体谈判 ⊙不接受 ○接受,应满足下列要求: 1.9.1 踏勘现场 ○不组织 ⊙组织踏勘时间：2020年 5月 16日 09:00在寿光市圣城派出所警务室东门集合，共同勘踏现场。联系电话：15610288738 1.10.1 预备会 ⊙不召开 ○召开寿光市圣城派出所改造工程 7 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 1.11 分包 ⊙不允许 ○允许,分包内容要求: 1.12 偏离 ⊙不允许 ○允许 2.1 构成竞争性谈判文件的其他材料无 2.2.1 供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间无 2.2.2 谈判截止时间 2020年 5月 19日 09时 00分 3.3.1 谈判有效期 60天 3.4.1 谈判保证金谈判保证金的金额：15000 元（大写：壹万伍仟元整）；供应商必须于 2020年 5月 19日 09时 00分前(以到账时间为准，到账时间以建设银行确认时间为准)将谈判保证金汇入如下银行帐户。同时电话通知代理机构。银行：建设银行寿光支行开户名：潍坊市公共资源交易中心寿光分中心开户账号：供应商通过潍坊市公共资源交易中心寿光分中心电子交易系统网上确认后（选择对接银行时，选择建设银行），系统为每个供应商随机生成不同的子账号（37050167790800000597-*****），供应商将保证金汇入其对应的建设银行子账号。【子账号生成方式：登录潍坊市公共资源交易中心寿光分中心首页 →确认入口→对应的项目类别（如政府采购、建设工程……）→找到要投标的项目→点击“我要投标/申购”→填写用户名、密码点击“登录”（已登录的，直接进入后续环节）→选择供应商登录→业务管理→ 确认（对应所投项目）后进入完善投标信息页面→点击添加保存（状态为“确认成功”）→点击生成子账号，格式为 37050167790800000597-*****，中间字符“-”为减号，并非下划线符号，该账号即为保证金缴纳账号）】注：谈判保证金必须从供应商基本账户转出（谈判保证金付款账号必须与潍坊公共资源交易中心诚信库中账号一致，否则作无效谈判处理），供应商应于递交竞争性谈判响应文件截止时间前将谈判保证金足额缴入其子账户(以到账时间为准)。逾期收到的谈判保证金无效，其谈判文件按无效谈判处理。 3.6 是否允许递交备选谈判方案 ⊙不允许 ○允许 3.7.4 竞争性谈判响应文件份数正本 1份，副本 3份 4.1.2 封套上写明（1）项目名称及编号：（2）2020 年 5 月 19 日 09 时 00 分谈判，此时间以前不得开封。 4.2.2 递交竞争性谈判响应文件地点寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室） 4.2.3 是否退还竞争性谈判响应文件 ⊙否 ○是寿光市圣城派出所改造工程 8 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 5.1 谈判时间和地点谈判时间：2020年 5月 19日 09时 00分谈判地点:寿光市行政审批服务局二楼（潍坊市公共资源交易中心寿光分中心第五开标室） 7.1 是否授权谈判小组确定成交供应商 ⊙是，授权谈判小组直接确定成交供应商 ○否 7.3.1 履约保证金成交金额的 5%（精确到元取整）成交原则按符合采购需求、质量和服务标准且报价最低的原则确定成交供应商。 1．总则 1.1 项目概况 1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目己具备采购条件，现对本项目进行谈判。 1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。 1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。 1.1.4 本谈判项目名称：见供应商须知前附表。 1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。 1.2 资金来源和落实情况 1.2.1 本谈判项目的资金来源：见供应商须知前附表。 1.2.2 本谈判项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。 1.3 谈判范围、计划工期、质量要求和标段划分 1.3.1 本次谈判范围：见供应商须知前附表。 1.3.2 本项目的计划工期及管护期：见供应商须知前附表。 1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。 1.3.4 本项目标段划分：见供应商须知前附表。 1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。 1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体谈判的，除应符合本章第 1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： (1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； (2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； (3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中谈判。 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一： (l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； (2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；寿光市圣城派出所改造工程 9 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com (3）为本项目的监理人； (4）为本项目的代建人； (5）为本项目提供采购代理服务的； (6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的； (7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的； (8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的； (9）被责令停业的； (10）被暂停或取消谈判资格的； (11）全部财产被接管或冻结的； 1.5 费用承担 1.5.1供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。 1.5.2 成交服务费由成交供应商承担，收费标准按【2002】1980 号文件的工程代理收费标准收取（不足 6000 元的按 6000 收取）。无论供应商是否单独列项计算该费用，采购人均认为该费用已包含在报价中。成交供应商在领取成交通知书时按成交额缴纳。类型及费率成交金额（万元）工程谈判 100以下 1.0％ 1.6 保密参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 1.9.1 采购人组织踏勘现场，踏勘时间：2020 年 5 月 16 日 09:00 在寿光市圣城派出所警务室东门集合，共同勘踏现场。供应商对工程现场及周围环境进行勘察,以便供应商获取有关编制采购文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。寿光市圣城派出所改造工程 10 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 1.9.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料,是采购人现有的能被供应商利用的资料,采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 1.9.3 经采购人允许,供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场,但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的费用、责任和风险。 1.10 预备会 1.10.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。 1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。 1.10.3 谈判预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。 1.11 分包本谈判项目不允许供应商分包。 1.12 偏离本谈判项目不允许竞争性谈判响应文件偏离竞争性谈判文件的要求。 2．竞争性谈判文件 2.1 竞争性谈判文件的组成本竞争性谈判文件包括：第一章竞争性谈判公告第二章谈判说明第三章供应商须知第四章评审办法第五章合同条款及格式第六章报价说明第七章技术标准及要求第八章竞争性谈判响应文件格式；根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。 2.2 竞争性谈判文件的澄清 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，寿光市圣城派出所改造工程 11 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。 2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的谈判截止时间前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。 2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。 2.3 竞争性谈判文件的修改 2.3.1 在谈判截止时间前，采购人可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。 2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。 2.3.3 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的修改要求考虑修正竞争性谈判响应文件，采购代理机构可酌情推迟谈判的截止日期和谈判日期，并将此变更通知所有供应商。 3．竞争性谈判响应文件 3.1.1 报价函 3.1.2 法定代表人身份证明 3.1.3 法人授权委托书 3.1.4 法人承诺书 3.1.5信用承诺书 3.1.6 谈判报价 3.1.7 项目管理机构 3.1.8供应商资料 3.1.9项目实施方案包括以下内容： (1) 工程质量目标及技术组织措施（2) 工期目标及技术组织措施 (3) 施工方法 (4) 劳动力安排计划 (5) 确保安全生产、文明施工的技术组织措施 (6) 有必要说明的其他内容寿光市圣城派出所改造工程 12 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.1.8竞争性谈判文件要求供应商提交的其他投标资料 3.2 报价 3.2.1 供应商应按第六章“报价说明”及第八章“谈判报价”的要求填写相应表格。 3.2.2 供应商在谈判截止时间前修改报价函中的谈判总报价，应同时修改第八章“工程量清单报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。 3.3 谈判有效期 3.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。 3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。 3.4 谈判保证金 3.4.1供应商应提交不少于前附表中规定数额的谈判保证金，并作为竞争性谈判响应文件的一部分。 3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其竞争性谈判响应文件作无效谈判处理。 3.4.3 未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内予以退还（无息）。 3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：（1）在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间后至竞争性谈判响应文件有效期满前撤销谈判响应文件的；（2）在收到成交通知书后，不按照规定时间或拒绝签订政府采购合同的；（3）未在规定时间内足额缴纳履约保证金的；（4）未经书面同意，将成交项目转包或分包给他人的；（5）成交供应商未按规定缴纳采购代理服务费的；（6）以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；（7）法律、法规等规定的其他情形；（8）在本工程的谈判活动中违反有关规定的。 3.5 资格审查资料根据谈判文件规定的资格审查条款进行资格审查。寿光市圣城派出所改造工程 13 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.6 备选谈判方案无 3.7 竞争性谈判响应文件的编制 3.7.1 竞争性谈判响应文件应按第八章“竞争性谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。 3.7.2 竞争性谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、谈判范围等实质性内容作出响应。 3.7.3 竞争性谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。 3.7.4供应商应提交正本一份，副本三份。正本和副本的封面上应清除地标记“正本” 或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 3.7.5 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册。 4．谈判 4.1 竞争性谈判响应文件的密封和标记 4.1.1 供应商应将所有竞争性谈判响应文件密封在密封袋内 4.1.2 在竞争性谈判响应文件密封袋外部写明：（1）项目名称及编号（2）2020年 5月 19日 09时 00分谈判会议开始，此时间以前不得开封。 4.1.3所有竞争性谈判响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商印章或密封章。 4.1.4 如果竞争性谈判响应文件没有按规定密封和标记，采购人将不承担竞争性谈判响应文件提前开封的责任，对此造成的提前开封的竞争性谈判响应文件将予以拒绝。 4.2 竞争性谈判响应文件的递交 4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的谈判截止时间前递交竞争性谈判响应文件。 4.2.2 供应商递交竞争性谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。 4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性谈判响应文件不予退寿光市圣城派出所改造工程 14 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 还。 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。 4.2.5 本工程谈判不接收邮寄、口头、传真、电子邮件谈判方式。 4.3 竞争性谈判响应文件的修改与撤回 4.3.1 在供应商须知前附表规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。 4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性谈判响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。 4.3.3 修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分。修改的竞争性谈判响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 5．谈判 5.1 谈判时间和地点采购人在供应商须知前附表规定的谈判截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点公开谈判，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。 5.2 谈判程序主持人按下列程序进行谈判： (l）宣布谈判纪律； (2）公布在谈判响应截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场； (3）宣布唱标人、记录人、采购人等； (4）由供应商代表检查谈判响应文件的密封情况； (5）按照提交谈判响应文件的先后顺序当众谈判，公布供应商名称、标段名称、谈判保证金的递交情况、报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； (6）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在谈判记录上签字确认；本次报价非一次性报价。供应商在递交的谈判响应文件中的报价作为第一轮报价。如第一轮报价及设计方案未达到采购人预期，在满足谈判文件实质性要求的前提下，谈判小组会与供应商进行多轮谈判，最多不超过三轮，最后一轮报价做为最终报价。除谈判过程中发生实质性内容变动外，后一轮报价不得超过前一轮报价，否则执行前轮报价。本次谈判不保证最低价成交，如遇特殊情况采购人有权不宣布成交结果。（7）谈判结束。寿光市圣城派出所改造工程 15 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 5.3 谈判响应文件的有效性 5.3.1开标时，供应商法定代表人或授权代表未参加谈判会议的视为自动弃权。谈判响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效谈判响应文件，不得进入评审：（1）谈判响应文件未按照本须知第 4 条的要求装订、密封和标记的；（2）谈判响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随谈判响应文件一起提交有效的 “授权委托书”原件的；（3）谈判响应文件的关键内容字迹模糊、无法辩认的；（4）供应商未按照谈判文件的要求提供投标保证金的；（5）谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；（6）供应商法定代表人或授权代表未参加谈判会议的。 5.3.2 发包人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的供应商名称、报价以及发包人认为适当的其他内容。 6．评审 6.1 谈判小组 6.1.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由熟悉相关业务的代表、有关技术、经济等方面的专家组成。 6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；（3）曾因在谈判、评审以及其他与采购有关活动从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； (4)与本项目有利害关系。 6.2 评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评审谈判小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。寿光市圣城派出所改造工程 16 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 7．合同授予 7.1 定标方式 7.1.1根据供应商须知前附表规定谈判小组推荐成交候选人。 7.2 成交通知在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。 7.3 履约担保履约保证金：成交额的 5%（精确到元后取整）。在签订合同之前，成交单位将履约保证金汇至市公共资源交易中心寿光分中心指定银行账户。单位名称：潍坊市公共资源交易中心寿光分中心开户银行：建设银行寿光支行开户账号：37050167790800000597 注：中标（成交）供应商须将中标项目编号、名称、标段在用途栏注明，若因中标项目编号、名称、标段不清造成无法辨别履约保证金是否缴纳的，后果由中标（成交）供应商负责。成交单位在收到成交通知书后 7 个工作日内，按照合同规定以支票、汇票等非现金形式向市公共资源交易中心寿光分中心指定银行账户缴纳履约保证金，同时需携带履约保证金汇款凭证、成交通知书、谈判文件至市公共资源交易中心寿光分中心开具收据。 7.4 签订合同 7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 10 天内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并按有关规定没收其谈判保证金；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。 7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。 8．纪律和监督 8.1 对采购人的纪律要求采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 8.2 对供应商的纪律要求供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行寿光市圣城派出所改造工程 17 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。 8.3 对谈判小组成员的纪律要求谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。 9 其他未说明事项均按现行法律法规执行寿光市圣城派出所改造工程 18 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第四章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准供应商名称与营业执照一致报价函签字盖章有法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章竞争性谈判响应文件格式必须符合竞争性谈判文件要求。 2.1.1 形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价营业执照具备有效的营业执照资质证书具备有效的资质证书安全生产许可证副本具备有效的安全生产许可证副本 2.1.2 资格评审标准基本账户开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息具备有效的基本账户开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息谈判内容符合第三章“供应商须知”第 1.3.1项规定工期符合第三章“供应商须知”第 1.3.2 项规定工程质量符合第三章“供应商须知”第 1.3.3 项规定谈判有效期符合第三章“供应商须知”第 3.3.1项规定谈判保证金符合第三章“供应商须知”第 3.4.1 项规定权利义务符合第五章“合同条款及格式”规定己标价工程量清单符合第六章“报价说明”及其给出的范围和数量施工组织设计是否符合竞争性谈判文件的要求及本工程的需要 2.1.3 响应性评审标准项目管理机构是否符合竞争性谈判文件的要求及本工程的需要 1．评审方法 1.1 成交原则：根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。本次谈判设最高限价为 85.00 万元（大写：捌拾伍万元整），供应商谈判响应文件中第一轮报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。 1.2 评审的原则及要求：公开、公平、公正、诚实信用、科学合理、竞争择优。 1.3评审时请携带营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、基本账户开户许可证原件或开户银行出具的基本存款账户信息原件、法定代表人身份证明原件、法人授权委托书原件、荣誉等原件（谈判小组评审时以原件为准）。 2．评审标准见评审办法前附表。 3．评审程序 3.1 谈判小组可以要求供应商提交第三章“供应商须知”第 3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。谈判小组依据本章第 2款规定的标准对谈判文件进行评审。寿光市圣城派出所改造工程 19 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.2 供应商有以下情形之一的，其谈判作无效处理：（1）第三章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；（4）不符合“评审办法前附表”任意一条条款规定的；（5）法定代表人或授权委托人未参加谈判会议的；（6）谈判文件规定的其它无效条款。 3.3 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其谈判作无效谈判处理。 (1）谈判文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（3）若修正总价高于总价的，以总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于总价的，以修正总价为准。 3.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判报价做无效报价作处理。 3.5 谈判文件的澄清和补正 3.5.1 在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交的谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。 3.5.2 澄清、说明和补正不得改变谈判文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。 3.5.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 3.6 评审结果 3.6.1 除第三章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，谈判小组按照经评审的最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。 3.6.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。寿光市圣城派出所改造工程 20 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第五章合同条款及格式第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程立项批准文号：资金来源：工程内容：工程承包范围：二、合同工期及管护期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形势 1.签约合同价：人民币（大写）（¥ 元）； 2.合同价格形式：固定综合单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）报价函及其附录（如果有）；寿光市圣城派出所改造工程 21 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com （3）专用条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。专用条款与通用条款出现冲突时，执行专用条款。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 寿光市圣城派出所改造工程 22 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：寿光市圣城派出所改造工程 23 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第二部分通用条款执行中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商总局联合印发的《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201 号）的通用条款第三部分专用条款 1.一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的签证、设计变更等资料。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。 1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。 1.1.3.9 永久占地包括：。寿光市圣城派出所改造工程 24 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 1.1.3.10 临时占地包括：。 1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：现行国家验收标准、施工规范、质量检验评定统一标准及当地政府有关文件规定。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家验收标准、施工规范、质量检验评定统一标准及当地政府有关文件规定。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。 1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5 条的组成和解释顺序。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：无；发包人向承包人提供图纸的数量：无；发包人向承包人提供图纸的内容：无。 1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工前提供完善的施工组织设计和安全专项方案等；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：。 1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：；寿光市圣城派出所改造工程 25 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。 1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场搭设边界为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。 1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。 1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。 2.发包人 2.2发包人代表寿光市圣城派出所改造工程 26 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前一天。 2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。 2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。 3.承包人 3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人整理全套竣工资料。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（6）承包人应履行的其他义务：1.开工前，提供总施工进度计划（总进度计划应被视为投标文件的完善、细化，而不是谈判响应文件的修改和否定），必要时随时服从发包人的调度。2.①施工现场要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担相关费用；3.承包人负责已完工程（包括发包人甩项的成品）的保护工作；承包期间损坏，由承包人自费修复。展览期间仍由施工单位负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢失、卫生保洁等仍由施工单位负责并承担由此发生的费用。4.按竞争性谈判文件要求、投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从建设单位的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用；6.承包人应为下述人员：发包人雇用的任何其他承包人及其寿光市圣城派出所改造工程 27 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 工人、发包人的工人、合法履行职责的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：I、为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；II、为工程检查提供必要的安全防护措施。原有设施在施工过程中发生损坏,由施工单位负责修复或赔偿。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要寿光市圣城派出所改造工程 28 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 求：。 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：无。主体结构、关键性工作的范围：无。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无。 3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无。 3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关材料、工程设备，直到颁发工程接受证书之日止。 3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：执行竞争性谈判文件。 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。 4.2 监理人员寿光市圣城派出所改造工程 29 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。 4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）；（3）。 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知发包人。监理人不能按时进行检查时，应提前 48 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。 6.1.5 文明施工寿光市圣城派出所改造工程 30 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 合同当事人对文明施工的要求：1.承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的按照要求执行；2.在施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由承包人自行负责，发包人不负任何责任。因此给发包人造成经济损失的，要承担赔偿责任。对于不按要求施工的，每发现一次，视情节轻重罚款 1000-20000 元。进场 3 日内与发包人签订安全生产责任书，并提供安全体系和突发事件应急预案。 7. 工期及管护期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后三日内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：七日内。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七日内。 7.3 开工 7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。 7.5 工期延误寿光市圣城派出所改造工程 31 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖后一天承包人缴纳合同价总额的千分之一作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期拖后时限超过合同工期 30%以上，发包人有权终止合同并由承包人缴纳合同价总额的 3%作为违约金。 7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。 7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按照当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震；（2）无； 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励：无。 8. 材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照国家有关规定及发包人要求。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。寿光市圣城派出所改造工程 32 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。 9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。 10. 变更 10.1 变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: 10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：无。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。 10.7 暂估价无 10.7.1 依法必须谈判的暂估价项目对于依法必须谈判的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须谈判的暂估价项目对于不属于依法必须谈判的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。寿光市圣城派出所改造工程 33 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。 10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不再调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第无种方式对合同价格进行调整：第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：无。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过无 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无 %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过无 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无 %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 无 %时，其超过部分据实调整。第 3种方式：其他价格调整方式：无。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式：固定总价合同。 1、单价合同。固定总价包含的风险范围：除工程变更及不可抗力外的其它风险因素。寿光市圣城派出所改造工程 34 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。 2、总价合同。总价包含的风险范围：除工程变更及不可抗力外的其它风险因素。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。 3、其他价格方式：无。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。 12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。 12.3 计量 12.3.1 计量原则工程量计算规则：采用发包人规定的计量程序和方法。 12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：。 12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：无。 12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：无。 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。 12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。 12.4 工程款的支付 12.4.1 付款周期寿光市圣城派出所改造工程 35 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 关于付款周期的约定：工程完工验收合格后付工程款的 90%，剩余部分在验收合格后满两年后无质量问题付清。（所有付款均无息） 12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。 12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。（2）发包人支付进度款的期限：无。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收验收程序 1、工程完工后，施工单位应及时向发包人提交工程竣工报告，申请进行工程竣工验收。寿光市圣城派出所改造工程 36 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 2、发包人收到工程竣工验收申请后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理、监督等单位和其他有关方面的专家组成验收组，在约定的时间内组织工程竣工验收。 3、承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸 3 套加盖竣工图章，提供给发包人。（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，与竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。（4）工程竣工后，施工企业 3 日内提供全套竣工资料，具备验收条件。竣工资料达不到要求时，每拖一天须缴纳 5000-20000 元违约金。（5）竣工验收后，发现的质量问题，必须按发包人的要求限期整改，否则发包人有权安排其他单位施工，工程费用按实结算，由承包人支付费用。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。验收标准：执行竞争性谈判文件要求。 13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由无承担；（2）无负荷联动试车费用由无承担。 13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。寿光市圣城派出所改造工程 37 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 14. 竣工结算 14.1 竣工结评审申请承包人提交竣工决（结）算评审申请的期限：。竣工结算评审申请应包括的内容：。 14.2 竣工结算评审竣工结算评审基本程序： 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：二十四个月。缺陷责任期内出现质量问题由原施工单位维修，如原施工单位在规定时间内完不成维修或达不到维修标准，由发包人指定单位进行维修，费用从原施工单位质保金或施工费用中扣除。 15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：无；（2） %的工程款；（3）其他方式: 无。 15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: 无。关于质量保证金的补充约定：。寿光市圣城派出所改造工程 38 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：。 16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。 16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。寿光市圣城派出所改造工程 39 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款规定。 17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：按照国家、山东省、潍坊市及寿光市相关规定办理一切险，费用由承包人承担。 18.3 其他保险关于其他保险的约定：承包人负责为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并承担相应费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。 18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。 20. 争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：发包人指定。选定争议评审员的期限：执行通用条款规定。争议评审小组成员的报酬承担方式：承包人承担。其他事项的约定：执行通用条款规定。 20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：执行通用条款规定。寿光市圣城派出所改造工程 40 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向寿光市人民法院起诉。 21.补充条款 21.补充条款 21.1 其他重要的要求：（1）本工程税金需在工程建设所在地交纳，成交供应商需执行国家税务法规规定，因税票原因导致出现款项不能顺利支付的情况由成交供应商承担全部责任。（2）承包人须与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因承包人原因造成的拖欠工程款问题，由承包人自行解决，对于因此而造成的影响和责任由承包人承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。（3）严禁成交供应商将工程转包或违法分包，一旦发现发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由成交供应商承担。（4）施工期间不论哪级部门规定的费用调整规定，本工程一律不做调整。（5）施工期间，成交单位应配合好其它专业的工程施工，并服从发包人协调和调度。（6）建设主管部门对工程全过程进行监督检查，对不良行为进行处理。（7）对于谈判时承诺而实际不能兑现的企业，合同自行终止，谈判保证金不予退还。（8）成交企业在接到成交通知后与发包人签订《施工合同》，本竞争性谈判文件作为《合同》内容的一部分一并执行。（9）施工所用机械设备、材料存放须达到发包人要求，整齐有序，放置牢固，不得侵占道路路面，且不能影响交通。（10）工程施工过程中如需中断交通，承包人有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。（11）承包人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得建设单位认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和影响由承包人承担。（12）发包人可对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。（13）工程施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作均由承包人自行解决。寿光市圣城派出所改造工程 41 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com （14）工程施工用电费用由发包人负责。（15）承包人自行协调各方关系。寿光市圣城派出所改造工程 42 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括竞争性谈判文件及设计图纸全部范围，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　。二、质量保修期根据《建设工程管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：。三、缺陷责任期缺陷责任期自工程实际竣工合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任承包人负责展览期间的维护、管理及展览结束后的拆除修缮工作。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。寿光市圣城派出所改造工程 43 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：寿光市圣城派出所改造工程 44 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第六章工程量清单与报价说明 1.清单说明 1.1本清单系按采购人预估数量提供。 1.2本清单应与竞争性谈判文件中的供应商须知、合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。 1.3本清单为竞争性谈判文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。 2.报价说明 2.1投标单位编写响应文件时，均把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再更改或调整综合单价和总价。 2.2 结算方式为固定综合单价，工程量清单中所列数量是采购人的预估数量，不作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以业主代表认可的实际数量为依据。最终按中标的综合单价进行结算与支付。 2.3 所有投标均以人民币报价，工程量清单综合单价为全费用综合单价。投标报价均已包括但不限于施工及现场恢复、人工费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 2.4 供应商必须勘察现场，结合现场、谈判文件以一个熟练工程师能预测到所有情况及风险进行报价，工程量清单中未列出的项目包含在已列出的清单子项报价中，结算时工程量清单子项不再增加。 2.5 供应商必须详细审查全部谈判文件，包括修改文件和补充文件等（如有），以及其他有关附件和资料，供应商参加投标即被视为同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 2.6工程量清单的项目及供应商填入的综合单价，应认为是符合合同条件规定的全部费用已计入有标价的设备及服务清单所列各细目和综合单价之中，未列细目不计量的工作其费用应视为已分摊在本项目有关细目的综合单价或总价之中。 2.7中标人必须提供正规发票。寿光市圣城派出所改造工程 45 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3. 工程量清单 3.1 工程量清单序号项目名称及特征计量单位工程数量一拆除工程 1 门窗拆除 1. 拆除原铝合金门窗 2.部位：北侧办公楼南立面 3.从外侧拆除㎡ 192.74 2 铝格栅拆除 1.拆除墙面铝合金格栅 2.部位：北侧办公楼南立面㎡ 380 3 拆除铝型材回收 1.拆除铝合金废料回收抵价 2.拆除窗户、铝格栅等废弃铝料 kg 2061 4 拆除落水管 1.拆除落水管 2.部位：北侧办公楼、西侧办公楼 m 120 5 拆除砖墙 1.拆除砖墙，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅㎡ 66.41 6 石膏板吊顶拆除 1.拆除吊顶，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅，北侧办公楼监控室、接警区㎡ 105.66 7 拆除墙面装饰 1.拆除墙面装饰，清运垃圾至场地制定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅、北侧办公楼接警室㎡ 110.1 8 拆除地面装饰 1.拆除地板、静电地板，清运垃圾至场地制定位置 2.部位：北侧办公楼监控室、候审室㎡ 52.68 9 拆除卫生间装饰 1.拆除卫生间隔断、小便器、蹲便器、洗手台、下水管道，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼卫生间项 1 10 显示器屏幕拆除 1.拆除显示器及线路，堆放到指定位置 2.北侧办公楼监控室项 1 11 垃圾清运 1.拆除建筑垃圾清运 2.环卫集团垃圾车清运项 1 二室外工程 1 断桥隔热窗 1.断桥隔热铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5low-e ㎡ 166.74 寿光市圣城派出所改造工程 46 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.60系列，高通铝型材，杨氏立兴五金件 4.部位：北侧办公楼南立面 2 窗户防盗纱扇 1.金刚网纱扇 2.部位：北侧办公楼窗户纱扇扇 52 3 断桥隔热门 1.断桥隔热铝合金门 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5low-e 3.高通铝型材 4.部位：西侧办公楼东立面南头餐厅入口 1500*2300、门卫值班室㎡ 22.65 4 铝合金推拉窗 1.门代号及洞口尺寸:2400*1900mm 2.门框、扇材质:70系列 3.玻璃品种、厚度:5mm浮法玻璃 4.位置：门卫值班室樘 1 5 弧形玻璃幕墙改造 1.拆除原幕墙玻璃 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5low-e镀膜玻璃 3.部位：西侧办公楼东立面㎡ 24.16 6 玻璃幕墙 1.高通铝型材 2.玻璃品种、厚度:5mm钢化镀膜玻璃 3.部位：北侧办公楼南立面㎡ 79.8 7 车库门涂料 1.清理基层 2.车库门喷涂金属漆 3.车库门喷红色号码 4.部位：院内南立面㎡ 46.5 8 墙面真石漆 1.清理基层，墙面破坏处修补 2.喷或滚刷底涂料 3.喷真石漆，颜色由甲方指定 4.部位：院内西立面、北立面、南立面一层，大门口及其附房，北办公楼东立面㎡ 1950 9 保温隔热墙面 1.50mm厚聚苯板,容重 20kg/m³，燃烧等级 B1级 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.喷刷外墙涂料 4.位置：北侧办公楼北立面㎡ 780 10 墙面清洗 1. 清洗墙面 2.清洗铝格栅 3.墙面玻璃窗清洗 4.位置:院内南立面二层以上、西侧办公楼东立面铝格栅㎡ 870 11 铝塑板维修封堵 1.顶面 4mm21丝铝塑板封堵，耐候密封胶密封 2.门口底面破坏处水泥板封堵 m 15 寿光市圣城派出所改造工程 47 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.位置：大门口 12 假山喷泉维修 1.120W水泵扬程 4m、假山亭子摆件(参照现有亭子位置) 2.铺设固定喷水管道假山颜色 PPR25硬管 3.水系自循环 4.位置：假山项 1 13 空调机位格栅 1.订做可开启空调机位百叶格栅（600+1100+600mm)*1000mm 2.材质：铝合金，氟碳喷涂 3.位置：北侧办公楼南立面个 38 14 空调移机 1.空调移机到指定位置 2.空调充氟 3.位置：北侧办公楼南立面台 11 15 室外线路整理 1.整理电线、信号线 2.整理成束固定在檐子上方 3.位置：北侧办公楼项 1 16 落水管更换 1.更换φ100PVC雨水管米 120 17 铺设花砖 1.花坛植物清除，清理根茎 2.100mm3：7灰土夯实 3.100mmC20混凝土垫层， 4.30mm厚 1：3干硬灰铺贴花砖 5.部位：西侧办公楼东侧，用于停车㎡ 8 18 室外亚克力广告字 1.亚克力广告字 700mm*700mm 2.安全防范体验馆圣城派出所警务服务中心 POLICE 公安 POLICE 3.部位：西侧办公楼东侧雨棚北侧办公楼南雨棚、东雨棚个 24 19 室外楼顶广告字 1.镀锌铁皮广告字，红色喷塑 1.5m*1.5m，镀锌角钢固定 2.对党忠诚服务人民执法公证纪律严明 3.部位：北侧办公楼楼顶个 16 20 墙面水泥板封堵 1.9mm水泥板窗户封堵 2.镀锌角钢骨架 3.部位：西侧办公楼南侧餐厅入口处外墙封堵㎡ 12 21 玻璃雨棚清洗刷漆 1.玻璃雨棚清洗 2.钢结构刷漆、铝合金门刷漆 3.部位：北侧办公楼东门雨棚、铝合金门项 1 三西侧办公楼厨房餐厅改造寿光市圣城派出所改造工程 48 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 1 新建轻钢龙骨隔墙 1.75系列轻钢龙骨 2.双面 9.5mm纸面石膏板 3.位置：西侧办公楼餐厅隔断㎡ 21.42 2 墙面轻钢龙骨石膏板封堵 1.75系列轻钢龙骨 2.单面 9.5mm纸面石膏板 3.西侧办公楼南头餐厅入口玻璃窗、入口处墙面、木门口㎡ 45 3 餐厅集成吊顶 1.600*600*0.6mm集成吊顶 2.φ8吊筋，UC50轻钢主骨，专用附骨 3.部位：西侧办公楼餐厅㎡ 96.42 4 吊顶综合布线 1.铺设电线套管 2.国标 2.5mm2铜芯电线铺设，含接线盒、软管 3.部位：西侧办公楼餐厅、厨房㎡ 115.94 5 餐厅 LED灯 1.600*600LED平板灯 2.部位：西侧办公楼餐厅盏 12 6 餐厅开关 1.品牌单开三控开关 2.部位：西侧办公楼餐厅个 4 7 饮用水管道 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 25 4.连接形式:热熔连接含弯头配件 5.部位：西侧办公楼卫生间、厨房、餐厅 m 255 8 顶面、墙面乳胶漆 1.铲除原墙面腻子 2.墙固 1遍，腻子 2遍，乳胶漆 2遍 3.部位：西侧办公楼餐厅、面点室、杂物间、包间、餐厅、楼梯间、走廊㎡ 1100 9 卫生间蹲便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.组装形式:脚踏式冲洗阀 4.部位：西侧办公楼卫生间台 3 10 卫生间小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.部位：西侧办公楼卫生间台 4 11 卫生间隔断 1.卫生间隔断抗倍特板，304不锈钢五金件 2.部位：西侧办公楼卫生间㎡ 33.6 寿光市圣城派出所改造工程 49 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 12 大理石洗手台 1.镀锌角钢骨架，大理石台面板 2.陶瓷洗脸盆 5个 3.附件名称、数量:含水嘴、角阀、软管等附件安装 4.部位：西侧办公楼卫生间 m 5 13 卫生间拖布池 1.规格、类型:拖布池 2.位置：西侧办公楼一层洗手个 2 14 卫生间不锈钢地漏 1.规格、类型:不锈钢地漏 2.位置：西侧办公楼卫生间个 6 15 水龙头阀门 1.铜芯水龙头、阀门 2.位置：西侧办公楼个 20 16 卫生间吸顶灯 1.卫生间吸顶灯 2.位置：西侧办公楼卫生间套 6 17 包间吸顶灯 1.LED圆形吸顶灯 2.位置：西侧办公楼包间个 3 18 包间排气扇 1.墙面、玻璃开孔 2.安装排气扇 3.位置：西侧办公楼包间、餐厅个 4 19 厨房集成吊顶 1.300*300*0.5mm集成吊顶 2.φ8吊筋，UC50轻钢主骨，专用附骨 3.部位：西侧办公楼厨房㎡ 19.52 20 厨房集成吊顶灯 1.300*300集成吊顶 LED灯 2.部位：西侧办公楼餐厅个 4 21 厨房墙面贴墙面砖 1.铲除面层腻子 2.9厚 1:3水泥砂浆压实抹灰 3.素水泥浆一道 4.3-4厚 1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 5.粘贴 300*600墙面砖 6.部位：西侧办公楼厨房墙面㎡ 52.23 22 厨房地面砖砌水沟贴瓷砖 1.砌筑 250mm砖台，砌筑水沟 2.30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3.面层铺贴 300*300地面砖 4.部位：西侧办公楼厨房地面㎡ 19.52 23 厨房排水改造 1.厨房与卫生间之间排水系统连接改造 2.部位：西侧办公楼厨房与卫生间之间项 1 寿光市圣城派出所改造工程 50 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 24 不锈钢水箅子 1.厨房不锈钢水箅子 2.部位：西侧办公楼厨房地面 m 7 25 下水管道更换 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:白色 PVC塑料管 De100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.部位：西侧办公楼男卫生间 m 40 26 排水管道安装 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:白色 PVC塑料管 De50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.部位：西侧办公楼餐厅 m 120 27 厨房电缆引入 1.国标铜芯 ZR-YJV-4x70+1x35-SC80厨房电缆 2.由西侧办公楼配电箱接入 2.部位：西侧办公楼厨房 m 25 28 厨房电器电缆 1.国标铜芯 YJV-5X10厨房电器电缆接入配电箱 2.满足厨房设备要求 3.部位：西侧办公楼厨房 m 20 29 厨房配电箱 1.定制厨房配电箱（含厨房电器开关、漏电保护器，开关、漏保规格数量根据厨房电器要求配置） 2.部位：西侧办公楼厨房燃气灶、蒸箱、冰柜、和面机、抽油烟机等套 1 30 厨房木门维修 1.厨房原有木门维修改造 2.部位：西侧办公楼厨房扇 1 31 厨房餐厅文化墙 1.KT板宣传标语 2.亚克力广告字 3.内容根据甲方要求制作 4.西侧办公楼餐厅入口处、餐厅楼梯墙面、走廊墙面、餐厅墙面项 1 32 暖气片管道更换西侧办公楼暖气片管道更换（暂定） 1.铸铁暖气片 600mm高*20柱 10组 2.φ25镀锌圆管暖气管道 3.原拆除暖气片更换安装项 1 四北侧办公楼办公室改造 1 墙面乳胶漆 1.铲除原墙面腻子 2.墙固 1遍，腻子 2遍，乳胶漆 2遍 3.部位：北侧办公楼监控室、接警室㎡ 110 寿光市圣城派出所改造工程 51 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 2 硅钙板吊顶 1.600*600硅钙板 2.φ8吊筋，50轻钢主骨，专用副骨 3.部位：北侧办公楼新建办案区、接警区㎡ 70.07 3 监控室显示器 1.窄边液晶显示单元（55寸）安装尺寸：3630*2043mm 2.专用铝合金落地支架 3.三星 55寸 0.88mm拼缝屏，规格型号：1210*680mm，数量：9台 4.矩阵解码器 5.调试安装，铺设线路 6.部位：北侧办公楼监控室项 1 4 显示器周边不锈钢装饰 1.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 2.1.2mm304拉丝不锈钢 3.部位：北侧办公楼监控室㎡ 7.3 5 更换暖气片 1.更换合金暖气片（0.8m*10柱） 2.部位：北侧办公室监控室组 2 6 墙面开洞口 1.墙面开门洞 1.部位：北侧办公楼监控室北立面、东立面个 2 7 监控室墙面封洞口 1.75系列轻钢龙骨 2.9.5mm纸面石膏板 3.部位：北侧办公楼监控室门口处 2 8 硅钙板吊顶格栅灯 1.600*600格栅灯 2.部位：北侧办公楼接警区、监控室、新建办案区个 12 9 监控室木门 1.新开洞口定制木门带上亮 1000*2560mm 2.部位：北侧办公楼监控室扇 1 10 监控室背景墙 1.KT板背景墙 2.尺寸、内容根据勤务指挥室背景墙制作 4.北侧办公楼监控室项 1 11 接警区形象墙石材 1.18mm细木工板基层造型，刷防火涂料 3遍 2.粘贴 16mm米黄石材 3.部位：北侧办公楼接警区㎡ 14.52 12 接警区形象墙两侧木饰面 1.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 2.粘贴免漆板 3.部位：北侧办公楼接警区㎡ 3.51 寿光市圣城派出所改造工程 52 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 13 接警区形象墙暗藏门 1.尺寸 910*2100mm 2.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 3.粘贴免漆板,含五金件及滑轨 4.部位：北侧办公楼接警区扇 1 14 接警区形象墙亚克力字 1.亚克力广告字 500*500mm 2.人民公安为人民、警徽 3.部位：北侧办公楼接警区个 7 15 接警区形象墙警徽 1.钛合金喷塑警徽 700*700mm 2.部位：北侧办公楼接警区个 1 16 1m警徽安装 1.1m*1m铝制烫金警徽安装（粘贴） 2.部位：北侧办公楼南门口个 1 17 1.5m警徽安装 1.1.5m*1.5m铝制烫金警徽安装（粘贴） 3.部位：北侧办公楼南门口玻璃幕墙个 1 18 复合木地板 1.更换 12mm强化复合木地板 2.部位：北侧办公楼候审室㎡ 21.68 19 静电地板 1.更换 600*600静电地板 2.部位：北侧办公楼监控室㎡ 31 20 门禁系统设备 1.门禁系统设备（参照已有门禁设备） 2.包括门禁设备，线路铺设，与原系统兼容 3.部位：北侧办公楼新增门口个 1 五办公、厨房用品 1 监控室工作台桌子 1.定制木饰面 3m长监控室工作台桌子（Y型） 2.颜色木纹由甲方指定 3.部位：北侧办公楼监控室张 1 2 接警区办案桌子 1.定制木饰面 6.44m长接警区办案桌子，留有 1m-1.5m可移动桌子 2.颜色木纹由甲方指定 3..部位：北侧办公楼接警区 m 6.44 3 空调插座 1.名称:单相二、三极安全插座（空调） 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地 0.3米 4.部位：西侧办公楼包间个 3 4 立式空调插座 1.名称:断路保护器（空调） 2.规格:250V16A 个 2 寿光市圣城派出所改造工程 53 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.安装方式:距地 0.3米 4.部位：西侧办公楼餐厅、北侧办公楼监控室 5 厨房排气扇排烟管道 1.镀锌铁皮制作排气扇罩、排烟管道 2.尺寸根据现场及甲方要求 3.部位：西侧办公楼厨房项 1 6 餐厅不锈钢清洗池 1. 1.2m餐厅不锈钢清洗池 2.2套不锈钢水嘴 3.部位：西侧办公楼餐厅个 1 7 餐厅不锈钢残食台 1.移动式不锈钢残食台 70*70*80 2.含不锈钢桶 3.部位：西侧办公楼餐厅个 1 寿光市圣城派出所改造工程 54 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 第七章竞争性谈判响应文件格式（项目名称）谈判响应文件供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日寿光市圣城派出所改造工程 55 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 一、报价函致：寿光市人民政府圣城街道办事处 1、根据你方谈判工程项目编号为 QTJY-SG-2020-021 的寿光市圣城派出所室改造工程竞争性谈判文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的谈判须知、合同条款和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以元（大写：）进行报价，按上述须知、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应。 3、我方保证工程质量达到国家相关质量检验评定标准合格，并通过采购人验收。 4、一旦我方中标，我方保证工期为：自签订合同后 20 日历天完工并交付整个工程。 5、我方同意所提交的竞争性谈判响应文件在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。 6、我方已提交人民币 15000元作为谈判保证金。 7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。 8、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。供应商： (盖章) 单位地址：法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行帐号：开户银行地址：日期：年月日寿光市圣城派出所改造工程 56 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 二、法定代表人身份证明单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商单位名称）的法定代表人。特此证明。供应商： (盖章) 日期：年月日身份证复印件（只可复印不可粘贴）寿光市圣城派出所改造工程 57 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 三、法人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的竞争性谈判响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的竞争性谈判响应文件的内容。委托代理人无权转委托，特此委托。代理人：（签字）性别：年龄：身份证号：职务：供应商：(盖章) 法定代表人： (签字或盖章) 授权委托日期：年月日身份证复印件（只可复印不可粘贴）寿光市圣城派出所改造工程 58 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 四、法人承诺书本人_________系_______________法定代表人。现做出如下承诺： 1、我公司提交的（企业营业执照、基本账户开户许可证等资格证明文件）承诺真实、有效。 2、谈判响应文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。 3、我单位没有出借资质等违法违规行为。 4、我承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。 5、如我单位中标：我单位将按照要求尽快组织施工，不违约，如出现违约情况，我单位自愿接受处罚。 6、我单位完全响应谈判文件中的所有条款。我公司如若违反以上承诺： 1、自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任。 2、无论中标与否，一经发现，我单位至少此后三年内不再参加寿光市的投标。承诺期限至(该项目）竣工（完成）。法定代表人： _________________________________________(签章) 法定代表人身份证号：___________________________________ 公司地址：_____________________________________________ 联系电话：_____________________________________________ (盖单位章) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日身份证复印件（只可复印不可粘贴）寿光市圣城派出所改造工程 59 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 五、工程量清单投标报价表 5.1 工程量清单投标报价表项目名称：寿光市圣城派出所室改造工程序号项目名称及特征计量单位工程数量综合单价（元）合价（元）一拆除工程 1 门窗拆除 2. 拆除原铝合金门窗 2.部位：北侧办公楼南立面 3.从外侧拆除㎡ 192.74 2 铝格栅拆除 1.拆除墙面铝合金格栅 2.部位：北侧办公楼南立面㎡ 380 3 拆除铝型材回收 1.拆除铝合金废料回收抵价 2.拆除窗户、铝格栅等废弃铝料 kg 2061 4 拆除落水管 1.拆除落水管 2.部位：北侧办公楼、西侧办公楼 m 120 5 拆除砖墙 1.拆除砖墙，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅㎡ 66.41 6 石膏板吊顶拆除 1.拆除吊顶，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅，北侧办公楼监控室、接警区㎡ 105.66 7 拆除墙面装饰 1.拆除墙面装饰，清运垃圾至场地制定位置 2.部位：西侧办公楼餐厅、北侧办公楼接警室㎡ 110.1 8 拆除地面装饰 1.拆除地板、静电地板，清运垃圾至场地制定位置 2.部位：北侧办公楼监控室、候审室㎡ 52.68 9 拆除卫生间装饰 1.拆除卫生间隔断、小便器、蹲便器、洗手台、下水管道，清运垃圾至场地指定位置 2.部位：西侧办公楼卫生间项 1 10 显示器屏幕拆除 1.拆除显示器及线路，堆放到指定位置 2.北侧办公楼监控室项 1 11 垃圾清运 1.拆除建筑垃圾清运 2.环卫集团垃圾车清运项 1 寿光市圣城派出所改造工程 60 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 二室外工程 1 断桥隔热窗 1.断桥隔热铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5low-e 3.60系列，高通铝型材，杨氏立兴五金件 4.部位：北侧办公楼南立面㎡ 166.74 2 窗户防盗纱扇 1.金刚网纱扇 2.部位：北侧办公楼窗户纱扇扇 52 3 断桥隔热门 1.断桥隔热铝合金门 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5low-e 3.高通铝型材 4.部位：西侧办公楼东立面南头餐厅入口 1500*2300、门卫值班室㎡ 22.65 4 铝合金推拉窗 1.门代号及洞口尺寸:2400*1900mm 2.门框、扇材质:70系列 3.玻璃品种、厚度:5mm浮法玻璃 4.位置：门卫值班室樘 1 5 弧形玻璃幕墙改造 1.拆除原幕墙玻璃 2.玻璃品种、厚度:5+12A+5low-e镀膜玻璃 3.部位：西侧办公楼东立面㎡ 24.16 6 玻璃幕墙 1.高通铝型材 2.玻璃品种、厚度:5mm钢化镀膜玻璃 3.部位：北侧办公楼南立面㎡ 79.8 7 车库门涂料 1.清理基层 2.车库门喷涂金属漆 3.车库门喷红色号码 4.部位：院内南立面㎡ 46.5 8 墙面真石漆 1.清理基层，墙面破坏处修补 2.喷或滚刷底涂料 3.喷真石漆，颜色由甲方指定 4.部位：院内西立面、北立面、南立面一层，大门口及其附房，北办公楼东立面㎡ 1950 9 保温隔热墙面 1.50mm厚聚苯板,容重 20kg/m³，燃烧等级 B1级 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.喷刷外墙涂料 4.位置：北侧办公楼北立面㎡ 780 寿光市圣城派出所改造工程 61 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 10 墙面清洗 2. 清洗墙面 2.清洗铝格栅 3.墙面玻璃窗清洗 4.位置:院内南立面二层以上、西侧办公楼东立面铝格栅㎡ 870 11 铝塑板维修封堵 1.顶面 4mm21丝铝塑板封堵，耐候密封胶密封 2.门口底面破坏处水泥板封堵 3.位置：大门口 m 15 12 假山喷泉维修 1.120W水泵扬程 4m、假山亭子摆件(参照现有亭子位置) 2.铺设固定喷水管道假山颜色 PPR25硬管 3.水系自循环 4.位置：假山项 1 13 空调机位格栅 1.订做可开启空调机位百叶格栅（600+1100+600mm)*1000mm 2.材质：铝合金，氟碳喷涂 3.位置：北侧办公楼南立面个 38 14 空调移机 1.空调移机到指定位置 2.空调充氟 3.位置：北侧办公楼南立面台 11 15 室外线路整理 1.整理电线、信号线 2.整理成束固定在檐子上方 3.位置：北侧办公楼项 1 16 落水管更换 1.更换φ100PVC雨水管米 120 17 铺设花砖 1.花坛植物清除，清理根茎 2.100mm3：7灰土夯实 3.100mmC20混凝土垫层， 4.30mm厚 1：3干硬灰铺贴花砖 5.部位：西侧办公楼东侧，用于停车㎡ 8 18 室外亚克力广告字 1.亚克力广告字 700mm*700mm 2.安全防范体验馆圣城派出所警务服务中心 POLICE 公安 POLICE 3.部位：西侧办公楼东侧雨棚北侧办公楼南雨棚、东雨棚个 24 19 室外楼顶广告字 1.镀锌铁皮广告字，红色喷塑 1.5m*1.5m，镀锌角钢固定 2.对党忠诚服务人民执法公证纪律严明 3.部位：北侧办公楼楼顶个 16 寿光市圣城派出所改造工程 62 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 20 墙面水泥板封堵 1.9mm水泥板窗户封堵 2.镀锌角钢骨架 3.部位：西侧办公楼南侧餐厅入口处外墙封堵㎡ 12 21 玻璃雨棚清洗刷漆 1.玻璃雨棚清洗 2.钢结构刷漆、铝合金门刷漆 3.部位：北侧办公楼东门雨棚、铝合金门项 1 三西侧办公楼厨房餐厅改造 1 新建轻钢龙骨隔墙 1.75系列轻钢龙骨 2.双面 9.5mm纸面石膏板 3.位置：西侧办公楼餐厅隔断㎡ 21.42 2 墙面轻钢龙骨石膏板封堵 1.75系列轻钢龙骨 2.单面 9.5mm纸面石膏板 3.西侧办公楼南头餐厅入口玻璃窗、入口处墙面、木门口㎡ 45 3 餐厅集成吊顶 1.600*600*0.6mm集成吊顶 2.φ8吊筋，UC50轻钢主骨，专用附骨 3.部位：西侧办公楼餐厅㎡ 96.42 4 吊顶综合布线 1.铺设电线套管 2.国标 2.5mm2铜芯电线铺设，含接线盒、软管 3.部位：西侧办公楼餐厅、厨房㎡ 115.94 5 餐厅 LED灯 1.600*600LED平板灯 2.部位：西侧办公楼餐厅盏 12 6 餐厅开关 1.品牌单开三控开关 2.部位：西侧办公楼餐厅个 4 7 饮用水管道 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 25 4.连接形式:热熔连接含弯头配件 5.部位：西侧办公楼卫生间、厨房、餐厅 m 255 8 顶面、墙面乳胶漆 1.铲除原墙面腻子 2.墙固 1遍，腻子 2遍，乳胶漆 2遍 3.部位：西侧办公楼餐厅、面点室、杂物间、包间、餐厅、楼梯间、走廊㎡ 1100 9 卫生间蹲便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器台 3 寿光市圣城派出所改造工程 63 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 3.组装形式:脚踏式冲洗阀 4.部位：西侧办公楼卫生间 10 卫生间小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 3.部位：西侧办公楼卫生间台 4 11 卫生间隔断 1.卫生间隔断抗倍特板，304不锈钢五金件 2.部位：西侧办公楼卫生间㎡ 33.6 12 大理石洗手台 1.镀锌角钢骨架，大理石台面板 2.陶瓷洗脸盆 5个 3.附件名称、数量:含水嘴、角阀、软管等附件安装 4.部位：西侧办公楼卫生间 m 5 13 卫生间拖布池 1.规格、类型:拖布池 2.位置：西侧办公楼一层洗手个 2 14 卫生间不锈钢地漏 1.规格、类型:不锈钢地漏 2.位置：西侧办公楼卫生间个 6 15 水龙头阀门 1.铜芯水龙头、阀门 2.位置：西侧办公楼个 20 16 卫生间吸顶灯 1.卫生间吸顶灯 2.位置：西侧办公楼卫生间套 6 17 包间吸顶灯 1.LED圆形吸顶灯 2.位置：西侧办公楼包间个 3 18 包间排气扇 1.墙面、玻璃开孔 2.安装排气扇 3.位置：西侧办公楼包间、餐厅个 4 19 厨房集成吊顶 1.300*300*0.5mm集成吊顶 2.φ8吊筋，UC50轻钢主骨，专用附骨 3.部位：西侧办公楼厨房㎡ 19.52 20 厨房集成吊顶灯 1.300*300集成吊顶 LED灯 2.部位：西侧办公楼餐厅个 4 21 厨房墙面贴墙面砖 1.铲除面层腻子 2.9厚 1:3水泥砂浆压实抹灰 3.素水泥浆一道 4.3-4厚 1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层㎡ 52.23 寿光市圣城派出所改造工程 64 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 5.粘贴 300*600墙面砖 6.部位：西侧办公楼厨房墙面 22 厨房地面砖砌水沟贴瓷砖 1.砌筑 250mm砖台，砌筑水沟 2.30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3.面层铺贴 300*300地面砖 4.部位：西侧办公楼厨房地面㎡ 19.52 23 厨房排水改造 1.厨房与卫生间之间排水系统连接改造 2.部位：西侧办公楼厨房与卫生间之间项 1 24 不锈钢水箅子 1.厨房不锈钢水箅子 2.部位：西侧办公楼厨房地面 m 7 25 下水管道更换 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:白色 PVC塑料管 De100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.部位：西侧办公楼男卫生间 m 40 26 排水管道安装 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:白色 PVC塑料管 De50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.部位：西侧办公楼餐厅 m 120 27 厨房电缆引入 1.国标铜芯 ZR-YJV-4x70+1x35-SC80厨房电缆 2.由西侧办公楼配电箱接入 2.部位：西侧办公楼厨房 m 25 28 厨房电器电缆 1.国标铜芯 YJV-5X10厨房电器电缆接入配电箱 2.满足厨房设备要求 3.部位：西侧办公楼厨房 m 20 29 厨房配电箱 1.定制厨房配电箱（含厨房电器开关、漏电保护器，开关、漏保规格数量根据厨房电器要求配置） 2.部位：西侧办公楼厨房燃气灶、蒸箱、冰柜、和面机、抽油烟机等套 1 30 厨房木门维修 1.厨房原有木门维修改造 2.部位：西侧办公楼厨房扇 1 寿光市圣城派出所改造工程 65 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 31 厨房餐厅文化墙 1.KT板宣传标语 2.亚克力广告字 3.内容根据甲方要求制作 4.西侧办公楼餐厅入口处、餐厅楼梯墙面、走廊墙面、餐厅墙面项 1 32 暖气片管道更换西侧办公楼暖气片管道更换（暂定） 1.铸铁暖气片 600mm高*20柱 10组 2.φ25镀锌圆管暖气管道 3.原拆除暖气片更换安装项 1 四北侧办公楼办公室改造 1 墙面乳胶漆 1.铲除原墙面腻子 2.墙固 1遍，腻子 2遍，乳胶漆 2遍 3.部位：北侧办公楼监控室、接警室㎡ 110 2 硅钙板吊顶 1.600*600硅钙板 2.φ8吊筋，50轻钢主骨，专用副骨 3.部位：北侧办公楼新建办案区、接警区㎡ 70.07 3 监控室显示器 1.窄边液晶显示单元（55寸）安装尺寸：3630*2043mm 2.专用铝合金落地支架 3.三星 55寸 0.88mm拼缝屏，规格型号：1210*680mm，数量：9台 4.矩阵解码器 5.调试安装，铺设线路 6.部位：北侧办公楼监控室项 1 4 显示器周边不锈钢装饰 1.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 2.1.2mm304拉丝不锈钢 3.部位：北侧办公楼监控室㎡ 7.3 5 更换暖气片 1.更换合金暖气片（0.8m*10柱） 2.部位：北侧办公室监控室组 2 6 墙面开洞口 1.墙面开门洞 1.部位：北侧办公楼监控室北立面、东立面个 2 7 监控室墙面封洞口 1.75系列轻钢龙骨 2.9.5mm纸面石膏板 3.部位：北侧办公楼监控室门口处 2 8 硅钙板吊顶格栅灯 1.600*600格栅灯 2.部位：北侧办公楼接警区、监控室、新建办案区个 12 寿光市圣城派出所改造工程 66 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 9 监控室木门 1.新开洞口定制木门带上亮 1000*2560mm 2.部位：北侧办公楼监控室扇 1 10 监控室背景墙 1.KT板背景墙 2.尺寸、内容根据勤务指挥室背景墙制作 4.北侧办公楼监控室项 1 11 接警区形象墙石材 1.18mm细木工板基层造型，刷防火涂料 3遍 2.粘贴 16mm米黄石材 3.部位：北侧办公楼接警区㎡ 14.52 12 接警区形象墙两侧木饰面 1.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 2.粘贴免漆板 3.部位：北侧办公楼接警区㎡ 3.51 13 接警区形象墙暗藏门 1.尺寸 910*2100mm 2.18mm细木工板基层，刷防火涂料 3遍 3.粘贴免漆板,含五金件及滑轨 4.部位：北侧办公楼接警区扇 1 14 接警区形象墙亚克力字 1.亚克力广告字 500*500mm 2.人民公安为人民、警徽 3.部位：北侧办公楼接警区个 7 15 接警区形象墙警徽 1.钛合金喷塑警徽 700*700mm 2.部位：北侧办公楼接警区个 1 16 1m警徽安装 1.1m*1m铝制烫金警徽安装（粘贴） 2.部位：北侧办公楼南门口个 1 17 1.5m警徽安装 1.1.5m*1.5m铝制烫金警徽安装（粘贴） 3.部位：北侧办公楼南门口玻璃幕墙个 1 18 复合木地板 1.更换 12mm强化复合木地板 2.部位：北侧办公楼候审室㎡ 21.68 19 静电地板 1.更换 600*600静电地板 2.部位：北侧办公楼监控室㎡ 31 20 门禁系统设备 1.门禁系统设备（参照已有门禁设备） 2.包括门禁设备，线路铺设，与原系统兼容 3.部位：北侧办公楼新增门口个 1 五办公、厨房用品寿光市圣城派出所改造工程 67 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 1 监控室工作台桌子 1.定制木饰面 3m长监控室工作台桌子（Y型） 2.颜色木纹由甲方指定 3.部位：北侧办公楼监控室张 1 2 接警区办案桌子 1.定制木饰面 6.44m长接警区办案桌子，留有 1m-1.5m可移动桌子 2.颜色木纹由甲方指定 3..部位：北侧办公楼接警区 m 6.44 3 空调插座 1.名称:单相二、三极安全插座（空调） 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地 0.3米 4.部位：西侧办公楼包间个 3 4 立式空调插座 1.名称:断路保护器（空调） 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地 0.3米 4.部位：西侧办公楼餐厅、北侧办公楼监控室个 2 5 厨房排气扇排烟管道 1.镀锌铁皮制作排气扇罩、排烟管道 2.尺寸根据现场及甲方要求 3.部位：西侧办公楼厨房项 1 6 餐厅不锈钢清洗池 1. 1.2m餐厅不锈钢清洗池 2.2套不锈钢水嘴 3.部位：西侧办公楼餐厅个 1 7 餐厅不锈钢残食台 1.移动式不锈钢残食台 70*70*80 2.含不锈钢桶 3.部位：西侧办公楼餐厅个 1 合计：元（大写：）注：上表中 “项目名称及特征”、“计价单位”、“工程数量”不得自行修改，否则按无效处理；投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年月日寿光市圣城派出所改造工程 68 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 六、项目管理机构（一）本项目主要技术人员一览表执业或职业资格姓名专业学历性别年龄职称职务证书名称证号专业工作年限备注投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期 : 年月日寿光市圣城派出所改造工程 69 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com （二）项目负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量注：投标文件中需附本项目负责人证书复印件，原件备查。投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期 : 年月日寿光市圣城派出所改造工程 70 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com （三）项目部其他人员简历表项目名称: 第页共页姓名年龄专业职称本合同中拟任专业职务毕业学校（名称、时间、专业）经历时间参加过类似项目的项目名称担任职务备注注：1、其他人员指参与本项目的技术人员，每人填写一张表； 2、本表不够填写时自制； 3、投标文件中附主要人员证书复印件，原件备查。供应商：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日寿光市圣城派出所改造工程 71 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 七、施工方案寿光市圣城派出所改造工程 72 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 八、技术偏离表项目名称：序号设备名称谈判文件要求技术偏离描述说明备注投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年月日寿光市圣城派出所改造工程 73 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 九、供应商简介及相应资质证明文件 1、企业简介（包括供应商的技术人员、企业规模、技术的先进性、社会信誉等） 2、营业执照原件 3、资质证书原件 4、基本账户开户许可证 5、银行汇款凭证 6、企业荣誉证书及评标时提供的其他证书复印件投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期 : 年月日寿光市圣城派出所改造工程 74 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 十、2016 年 1 月 1 日以来的同类项目业绩一览表项目名称：序号客户名称服务内容合同金额合同签订日期联系人联系电话备注注：后附合同等复印件。投标人: (盖章) 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年月日寿光市圣城派出所改造工程 75 联系电话：0536-5789666 山东正盛工程管理有限公司 E-mail:sdzhengsheng@126.com 十一、质量保证及售后服务承诺注明供应商提供的售后服务和培训方案、供应商的售后服务年限、售后响应时间、售后服务内容、培训方案等十二、谈判文件要求提交或投标方认为需要的其他文件

附件（1）

寿光市圣城派出所改造工程竞争性谈判公告合同附件.pdf.gz

我要登录

查看招标信息

监控对手动态

订阅合约商机

锁定一手标讯

微信扫描二维码关注餐饮招标通