【招标公告】盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包

中共盐城市委党校（盐城市行政学院、盐城新四军干部学院、盐城市社会主义学院、盐城市经济管理干部学院）厨具设备招标公告

您的位置: 首页 > 招标公告 > 【招标公告】盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包

江苏-盐城

厨具设备

教育单位

发布于 2021-04-30

招标详情

【招标公告】盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包

信息发布时间：2021-04-30 17:51:05

盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包招标公告

1. 招标条件

盐城市委党校学员公寓扩建工程（项目名称）已由盐城市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于市委党校学员公寓扩建工程可行性研究报告的批复》盐行审投资〔2021〕52号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中共盐城市委党校、盐城市国投置业有限公司，建设资金来自国有资金（资金来源），出资比例为100%，招标人为中共盐城市委党校，代建人：盐城市国投置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包项目。

2.2建设地点：盐城经济技术开发区天山路2号，中共盐城市委党校校园内。

2.3建设规模：该项目拟扩建学员公寓主体建筑17层，裙楼3层；总建筑面积约39570平方米，其中：地上部分建筑面积约35190平方米，最终以正式施工图纸为准。

2.4 质量标准及目标：

质量标准：国家有关设计质量等级评定标准合格等级及规范要求，最终全部设计成果须确保通过相关部门审查（中标人负责图纸送审、对接和修改）。

质量目标：方案、初步设计及施工图设计达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。

2.5 设计周期：60日历天且设计成果须在2021年8月10日前全部提交给招标人。

2.6招标范围：本次招标项目为一个标段，招标内容包含但不限于：第一阶段，方案深化、对已有设计成果优化后进行扩初设计，配合发包人完成总平面、单体方案的报批报建,配合发包人完成全套扩初图纸报送主管部门审核；

第二阶段，进行土建施工图设计、各专项设计（方案至施工图），配合发包人完成相关审查，以及提供施工过程中的技术支持。

土建设计，包括建筑、结构（三板需按照装配式设计）、给排水、电气、通风与暖通空调、消防、电梯、门窗和雨棚、钢结构/网架（如有）、基坑支护、地下室（含人防）、地基基础、室内外普通装饰、室外综合管网及道路。

专项设计，包括室内精装修、外幕墙、智能化、绿色建筑（二星级）、气体灭火、变配电所及配电工程、蒸汽管道/锅炉房（如有）、室外景观及绿化、楼宇亮化、厨房设备、游泳池设备、标识标牌、活动家具、软装、健身房设备、净水设备、太阳能设备、大厅展示区展陈。

中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资质类别和等级：投标人须是中华人民共和国境内注册的具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质的独立法人。

3.2项目设计负责人资格要求：投标申请人拟选派的设计项目负责人必须为本单位的在册在职职工且非法定代表人，且取得国家一级注册建筑师资格。

3.3项目组其他成员要求：项目组其他成员必须为本单位的在册在职职工，除项目负责人外需至少配备5名设计人员，其中1名设计人员必须具有一级注册建筑师资格（须驻场服务），1名设计人员必须具有一级注册结构师资格，至少1名设计人员必须具有注册公用设备工程师（给水排水）资格，至少1名设计人员具有注册电气工程师（供配电）资格,至少1名设计人员具有注册公用设备工程师（暖通）资格。

注：本项目评审时对投标人的人员配备只审查项目设计负责人的资格，但投标人必须按要求填报项目组成员一览表，中标后招标人对项目组其他成员的执业资格证书进行审查，如发现不符合要求的，有权取消其中标资格。

3.4信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.5投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从2020年8月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。（例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳）。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本工程招标人不接受投标人的法定代表人担任项目负责人。

3.8本工程招标人不接受退休人员担任项目负责人。

3.9盐城市招投标及标后履约不良系统已启动，投标承诺的人员不到场以及其他履约不良行为，将会被系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人慎重选派项目人员，诚信投标、确保履约。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不予经济补偿。中标人及其他投标人的方案设计成果不予补偿。所有投标单位提交的设计成果及其知识产权归招标人所有。

5. 招标文件的获取

5.1、本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录盐城市招投标会员网上交易系统购买招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

5.2、盐城市招投标会员网上交易系统网址：

http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fyanchenghuiyuan

5.3、招标文件价格：每套售价￥305.00元/标段，在线网银支付，售后不退。

6. 投标文件的递交

6.1电子档上传网址：

http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fyanchenghuiyuan

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。

8.其他

本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

9. 联系方式

招标人名称：中共盐城市委党校

地址：盐城市亭湖区天山路2号

联系人：嵇老师

电话：0515-89891671

代建人名称：盐城市国投置业有限公司

地址：盐城市盐都区世纪大道669号

联系人：顾工

电话：0515-80552035

名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地址：盐城市青年西路8号805室

联系人：苏蓉

电话：0515-68668305、13401777241

文件正文PDF附件：

招标文件正文.pdf

1 盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包（标段编号：3209012104300001-BA-001）招标文件招标人（盖章）中共盐城市委党校代建人（盖章）盐城市国投置业有限公司法定代表人（或代理人） 2021 年 4 月 2 第一卷第一章招标公告盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包招标公告 1. 招标条件盐城市委党校学员公寓扩建工程（项目名称）已由盐城市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于市委党校学员公寓扩建工程可行性研究报告的批复》盐行审投资〔2021〕52 号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中共盐城市委党校、盐城市国投置业有限公司，建设资金来自国有资金（资金来源），出资比例为 100%，招标人为中共盐城市委党校，代建人：盐城市国投置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计总承包进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称：盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包项目。 2.2 建设地点：盐城经济技术开发区天山路 2号，中共盐城市委党校校园内。 2.3 建设规模：该项目拟扩建学员公寓主体建筑 17 层，裙楼 3 层；总建筑面积约 39570 平方米，其中：地上部分建筑面积约 35190平方米，最终以正式施工图纸为准。 2.4 质量标准及目标：质量标准：国家有关设计质量等级评定标准合格等级及规范要求，最终全部设计成果须确保通过相关部门审查（中标人负责图纸送审、对接和修改）。质量目标：方案、初步设计及施工图设计达到相关设计标准的同时，其工程造价指标合理、科学，能有效控制工程造价。 2.5 设计周期：60日历天且设计成果须在 2021年 8月 10日前全部提交给招标人。 2.6 招标范围：本次招标项目为一个标段，招标内容包含但不限于：第一阶段，方案深化、对已有设计成果优化后进行扩初设计，配合发包人完成总平面、单体方案的报批报建,配合发包人完成全套扩初图纸报送主管部门审核；第二阶段，进行土建施工图设计、各专项设计（方案至施工图），配合发包人完成相关审查，以及提供施工过程中的技术支持。土建设计，包括建筑、结构（三板需按照装配式设计）、给排水、电气、通风与暖通空调、消防、电梯、门窗和雨棚、钢结构/网架（如有）、基坑支护、地下室（含人防）、地基基础、室内外 3 普通装饰、室外综合管网及道路。专项设计，包括室内精装修、外幕墙、智能化、绿色建筑（二星级）、气体灭火、变配电所及配电工程、蒸汽管道/锅炉房（如有）、室外景观及绿化、楼宇亮化、厨房设备、游泳池设备、标识标牌、活动家具、软装、健身房设备、净水设备、太阳能设备、大厅展示区展陈。中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。 3. 投标人资格要求 3.1 投标人资质类别和等级：投标人须是中华人民共和国境内注册的具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质的独立法人。 3.2 项目设计负责人资格要求：投标申请人拟选派的设计项目负责人必须为本单位的在册在职职工且非法定代表人，且取得国家一级注册建筑师资格。 3.3 项目组其他成员要求：项目组其他成员必须为本单位的在册在职职工，除项目负责人外需至少配备 5 名设计人员，其中 1 名设计人员必须具有一级注册建筑师资格（须驻场服务），1 名设计人员必须具有一级注册结构师资格，至少 1 名设计人员必须具有注册公用设备工程师（给水排水）资格，至少 1 名设计人员具有注册电气工程师（供配电）资格,至少 1 名设计人员具有注册公用设备工程师（暖通）资格。注：本项目评审时对投标人的人员配备只审查项目设计负责人的资格，但投标人必须按要求填报项目组成员一览表，中标后招标人对项目组其他成员的执业资格证书进行审查，如发现不符合要求的，有权取消其中标资格。 3.4 信誉要求：（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文 10.1.1 以及 10.1.2 条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。（3）投标人不得存在：近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的情形。（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招 4 标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 3.5 投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从 2020 年 8 月开始至投标截止之日当月至少连续 6 个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。（例：如开标日期为 2015 年 10 月的某一天，则投标单位需保证以上人员 2015年 2月以后任意连续 6月养老保险均在本单位缴纳）。 3.6 本次招标不接受联合体投标。 3.7 本工程招标人不接受投标人的法定代表人担任项目负责人。 3.8 本工程招标人不接受退休人员担任项目负责人。 3.9 盐城市招投标及标后履约不良系统已启动，投标承诺的人员不到场以及其他履约不良行为，将会被系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人慎重选派项目人员，诚信投标、确保履约。 4. 技术成果经济补偿本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不予经济补偿。中标人及其他投标人的方案设计成果不予补偿。所有投标单位提交的设计成果及其知识产权归招标人所有。 5. 招标文件的获取 5.1、本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录盐城市招投标会员网上交易系统购买招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。 5.2、盐城市招投标会员网上交易系统网址： http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspx?Retur nUrl=%2fyanchenghuiyuan 5.3、招标文件价格：每套售价￥305.00元/标段，在线网银支付，售后不退。 6. 投标文件的递交 6.1 电子档上传网址： http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.aspx?Retur nUrl=%2fyanchenghuiyuan 5 7. 发布公告的媒介本次招标公告同时在盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 8.其他本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。 9. 联系方式招标人名称：中共盐城市委党校地址：盐城市亭湖区天山路 2 号联系人：嵇老师电话：0515-89891671 代建人名称：盐城市国投置业有限公司地址：盐城市盐都区世纪大道 669号联系人：顾工电话：0515-80552035 名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司地址：盐城市青年西路 8号 805室联系人：苏蓉电话：0515-68668305、13401777241 6 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容 1.1.2 招标人名称：中共盐城市委党校、盐城市国投置业有限公司地址：盐城市世纪大道 19号盐城市行政商务中心 b座联系人：顾工电话：0515-80552035 1.1.3 招标代理机构名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司地址：盐城市青年西路 8号联系人：苏蓉电话：0515-68668305、13401777241 1.1.4 招标项目名称盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包 1.1.5 项目建设地点盐城经济技术开发区天山路 2号，中共盐城市委党校校园内。 1.1.6 项目建设规模该项目拟扩建学员公寓主体建筑 17层，裙楼 3层；总建筑面积约 39570 平方米，其中：地上部分建筑面积约 35190平方米，最终以正式施工图纸为准。 1.1.7 项目投资估算约 3亿元 1.2.1 资金来源及比例国有自筹，100% 1.2.2 资金落实情况已落实 1.3.1 招标范围详见招标公告 1.3.2 设计服务期限详见招标公告 1.3.3 质量标准及目标详见招标公告 1.4.1 投标人资质条件、能力、信誉详见招标公告 1.4.2 是否接受联合体投标 □√不接受 □接受，应满足下列要求： 1.4.3 投标人不得存在的其他情形 / 7 1.9.1 踏勘现场 □√不组织 □组织，踏勘时间：踏勘集中地点： 1.10.1 投标预备会 □√不召开 □召开，召开时间：召开地点： 1.10.2 投标人在投标预备会前提出问题时间：/ 形式：/ 1.10.3 招标文件澄清发出的形式网上发布，发布地址盐城招投标会员网上交易系统。 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 1.11.1 分包 □不允许 ? 允许，分包内容要求：如中标人不具有专业设计能力的，可委托有资质的单位设计，但须经招标人同意后。 1.12.1 实质性要求和条件 / 1.12.3 偏差 □√不允许 □允许，偏差范围：偏差幅度： 2.1 构成招标文件的其他资料本招标活动期间招标人及招标代理机构依法发出的澄清补正等函件。 2.2.1 投标人要求澄清招标文件时间：2021年 5月 11日 12时前形式：网上提交，提交地址盐城招投标会员网上交易系统。 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 2.2.2 招标文件澄清发出的形式网上发布，发布地址盐城招投标会员网上交易系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清时间：2021年 5月 11日 18时前形式：网上下载，下载地址盐城招投标会员网上交易系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 2.3.1 招标文件修改发出的形式网上发布，发布地址盐城招投标会员网上交易系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx。 2.3.2 投标人确认收到招标文件修改时间：2021年 5月 11日 18时前 3.1.1 构成投标文件的其他资料本招标活动期间招标人及招标代理机构依法发出的澄清补正等函件。 3.2.1 增值税税金的计算方法一般计税方式 8 3.2.3 报价方式采取“固定全费用综合单价”方式计价和报价投标报价为投标人完成招标范围内所有工作内容所需招标人支付的各项金额总和，以及投标人为完成上述内容所必须支付的材料、劳务、利润、税金等所需的全部费用。投标人需综合考虑各项费用和风险）。 3.2.4 最高投标限价 □无 □√有，最高投标限价：620万元（其中设计费综合单价不得高于 156.68元 /m 2 ，建筑面积暂按 39570m 2 报总价）包括招标范围内所有项目的方案深化设计、初步设计、施工图设计。 3.2.5 投标报价的其他要求本次设计费投标报价暂按招标人提供的建筑面积（暂按 39570m 2 ）*每平方米“全费用综合单价”确定设计费总价的报价方式。最终结算时建筑面积按照审计确认的总建筑面积计算。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入单价报价中。 3.3.1 投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起） 3.4.1 投标保证金详见投标须知 3.4条 3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保；（3）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有；（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 9 3.5 资格审查资料的特殊要求 □无 √□有，具体要求：需从诚信库中获取的材料： √□入库信息诚信承诺书（格式详见第六章投标文件格式——投标承诺书章节里的《入库信息诚信承诺书》） √□企业营业执照; √□企业资质证书; √□项目负责人相关证书; √□评标办法中奖项计分的证明资料（中标通知书、设计合同、竣工验收证明材料、获奖证书（或文件））无需从诚信库勾选，直接提供扫描件的材料： √□投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书 √□盐城市公共资源交易投标信用承诺书 √□项目负责人投标承诺函 √□投标保证金缴纳资料（1.以银行保函方式缴纳的提供纸质银行保函原件彩色扫描件 2.属于免交情形的提供盐城市建筑业星级企业或建筑业发展先进企业获奖证明或文件扫描件 3.以现金、保险方式通过交易中心系统缴纳的，无需提供材料。）以银行保函方式或属于免交情形的，未提供上述资料的视为未缴纳保证金，其投标文件将被退回。 3.5.2 近年财务状况的年份要求 / 3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求 / 3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 / 3.6.1 是否允许递交备选投标方案 □√不允许 □允许 3.7.3A （2）投标文件副本份数及其他要求 / 3.7.3A （3）投标文件是否需分册装订 / 3.7.3 （B）投标文件所附证书证件要求详见投标须知 3.7条 3.7.3 （B）投标文件签字或盖章要求详见投标须知 3.7条 4.1.1 （B）投标文件加密要求详见投标须知第 4条 4.1.2 封套上应载明的信息招标人名称：招标人地址：（项目名称）设计招标项目投标文件招标项目编号：在年月日时前不得开启 10 4.2.1 投标截止时间 2021年 5月 27日上午 9：00时（北京时间） 4.2.2 （A）递交投标文件地点递交投标文件的地点：（1）电子档上传网址： http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/ （2）投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统获取已提交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证明。（3）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至盐城市网上招投标系统，视为放弃其投标。 4.2.3 投标文件是否退还 □√否 □是，退还时间： 5.1（A）开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同投标文件递交地点。 5.1 开标时间和地点、投标人代表开标时间：同投标截止时间开标大厅网址地点：盐城开标大厅系统 http://112.24.96.37:9883/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 本工程实行不见面开标。投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入盐城开标大厅系统（http://112.24.96.37:9883/BidOpening/bidopeninghall/hall/log in）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 5.1.1 解密时间投标人解密时间限定在投标文件解密指令发出后 30 分完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：解密时应用生成投标文件的那把锁，不要用其他锁解密，导致解密不了。） 5.2（4）（A）开标程序详见投标须知 5.2 条 6.1.1 评标委员会的组建评标委员会构成：7人其中招标人代表 0人，专家7人；评标专家确定方式：专家库随机抽取。是否远程：是 6.3.2 评标委员会推荐定标候选人的数量 7名 6.3.3 评定分离法：评标结果（定标候选人）公示定标候选人数量：优选数量7名。（数量不足的，按实际数量优选）异议成立，取消相应定标候选人资格后： √继续定标 11 7.1 中标候选人公示媒介及期限公示媒介：同公告发布媒介。公示期限：3日 7.4 是否授权评标委员会确定中标人 □是 □√否 7.4.1 定标方法定标方法为： □价格竞争定标法： √票决定标法： □票决抽签定标法： □集体议事法： □其他定标方法： 7.6 技术成果经济补偿 □√不补偿:招标人对中标人及其他投标人的方案设计成果不予补偿。所有投标单位提交的设计成果及其知识产权归招标人所有。 □补偿 7.7.1 履约保证金 √□是履约保证金的形式：现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函、保险公司保险单履约保证金的金额：中标价×10%，投标人在收到中标通知书后，须在日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。根据盐政发〔2020〕57号精神，只要获得我市 2019 年度、2020年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，在盐城市范围内承接工程中，免缴应由施工企业缴纳的相关保证金。 □否详见投标须知 7.7条 9 是否采用电子招标投标 □否 ? 是，具体要求：详见招标文件。 10 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 12 10.1 需要补充的其他内容 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早把投标文件上传到盐城市招投标会员网上交易系统 http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/HuiYuanInfoMis_YC/Pages/SSO/login.asp x?ReturnUrl=%2fyanchenghuiyuan 4.请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至盐城市公共资源交易网下载中心下载---广联达制作工具下载（网址：http://47.96.237.140:8088/# 选择盐城地区）； 5、各投标单位投标时需提供电子投标文件、投标备份文件、其他文件及 CA 锁（具体要求详见本招标文件 4.2 条规定）。投标文件编制工具会生成两个格式文件（①JSTF、② NJSTF），及新建投标存档格式文件③GTB，其中①开标前上传至会员系统，②、③刻录到光盘等移动存储介质中内做备份文件。 6、因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下： ①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 ②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。盐城市不见面开标操作手册、盐城市不见面开标系统层面常见问题解答，详见 http://112.24.96.37:9883/BidOpening/bidopeninghall/hall/login 。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题请联系新点公司，联系电话 0515-69083422 QQ: 1021354303（孙工）。投标文件制作工具使用问题请联系广联达，联系电话 0515-69083426 QQ：953616738（刘工）。 ③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 ④、评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过盐城开标大厅系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 7、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 8、本招标文件的解释权归招标人所有。特别提醒：根据苏建招办【2012】2 号文件精神要求，目前盐城建设工程电子招投标采用国泰新点平台+广联达招投标工具“1+1”的运行模式，请大家统一使用最新版本的广联达投标文件编制工具制作投标文件，否则评标委员会将会以“未按投标文件编制要求编写”，统一作废标处理。注：原则上不允许再增加条款，确需增加须报项目所在地建设工程招投标管理部门备案，并统一增加在投标须知 10. 需要补充的其他内容中。 13 1. 总则 1.1 招标项目概况 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。 1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。 1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。 1.2 招标项目的资金来源和落实情况 1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准 1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。 1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。（7）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。 14 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或者取消投标资格；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 15 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 1.11 分包 1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。 1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 1.12 响应和偏差 1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。 1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 16 本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。 2.2 招标文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。 2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。 2.3 招标文件的修改 2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。 2.4 招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 17 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金；（5）设计费用清单；（6）资格审查资料；（7）设计方案；（8）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。 3.2 投标报价 3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。 3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 3.3 投标有效期 3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。 3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 18 3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体各方或者联合体中牵头人递交，并应符合有关规定。 3.4.2 本工程投标保证金数额为：壹拾万元整。投标人须在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款账户办理保证金缴纳手续，否则不予接受。根据盐政发〔2020〕57 号精神，只要获得我市 2019 年度、2020 年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，提供获奖证明或文件扫描件的可免交本项目投标保证金、履约保证金等由施工企业缴纳的相关保证金。 3.4.3 投标保证金可采用现金、电子保函（保单）或银行保函形式，投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，不同缴纳形式具有同等法律效力。具体缴纳方式为： 3.4.3.1 现金保证金缴纳方式：招标人委托盐城市公共资源交易中心负责保证金的管理，投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市公共资源交易中心投标保证金专用账户，具体操作流程详见盐城市公共资源交易平台网站“办事指南”栏目“房建市政”类（登录地址 http://www.ycsggzy.com/bszn/020001/superviseInfo2.html）《盐城市现金投标保证金缴纳及退还操作指南》。 3.4.3.2 电子保函（保单）保证金缴纳方式：电子保函（保单）保证金缴纳方式按照“一标段一保函”的原则，投标人必须在投标文件递交截止时间前一日 17 时前通过建设工程保函平台（登录地址：http://www.ycsggzy.com:9922/ycfinanceplatform）办理完成，确保保险起始时间在开标时间前，否则将视为无效，不予接受投标。具体操作流程详见盐城市公共资源交易平台网站“办事指南”栏目“房建市政”（登录地址： http://www.ycsggzy.com/bszn/020001/superviseInfo2.html）中《电子保函（保单）业务操作手册》。投标人采用电子保函（保单）形式缴纳投标保证金的，在投标截止日之前须到建设工程保函平台中确认是否生效。在使用过程中发现问题请及时与相关技术保障人员联系解决。 3.4.3.3 以银行保函方式提交保证金的：投标人必须在投标文件递交截止时间前出具从本单位基本账户缴纳的纸质银行保函原件彩色扫描件，直接放到投标编制工具其他材料中，无需上传到诚信库。 3.4.4 投标保证金退还 3.4.4.1 投标保证金退还时间：以现金形式缴纳的保证金，退还至投标人的法人基本存款 19 账户。具体退还时间为：中标候选人公示期满后 3 个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金；中标公告发出后 3 个工作日内，退还未中标的中标候选人的投标保证金；合同签订且交易成交证明书办结后 3 个工作日内，经招标人同意，退还中标人的投标保证金。保证金退还的操作流程详见第 3.4.3.1 条相关内容。以电子保函（保单）、银行保函形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。 3.4.4.2 有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日起 6 个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机构存档后，办理退款手续。以电子保函（保单）形式提交投标保证金的，由被保险人发起理赔申请。 3.4.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，以电子保函（保单）形式提供投标保证金的，由被保险人发起理赔申请。以银行保函形式提供投标保证金的，由开立保函的银行根据招标人通知要求，支付银行保函中规定的数额给招标人：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的。（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。（4）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有。 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）投标人投标文件中提供的以下资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效，且须保证彩色扫描件：与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整、清晰可辨（钢印除外），提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的，扫描二维码必须能正确读取有关数据且与系统查询一致，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。（1）投标人有效的营业执照；（2）投标人有效的资质证书；（3）项目负责人的相关证书； 3.6 备选投标方案 3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 20 3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标人编制投标文件，按“第六章投标文件格式”执行。编制“一、投标人资格审查资料（资格后审）”文件时需要获取诚信库数据。(步骤：① 点击挑选企业信息。②点击获取诚信库数据。③勾选投标人基本信息明细。④勾选项目负责人。⑤勾选项目负责人基本信息明细。⑥勾选招标文件要求的其他资料明细) 。需要从诚信库获取的材料，未按本项要求从企业诚信库中获取的，在评标时该材料不予认可。投标人须知前附表无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 3.7.3 投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖数字证书中的电子印章。 3.7.4 设计方案（如有）采用无标志方式。具体要求如下：页面设置：不得设页眉、页脚、页码。投标人在“设计方案”中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。按照招标文件设定的各详细评审点上传对应的文件。设计方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。对违反以上任一规定要求者一律按无效标处理。 3.7.5 多标段投标文件编制要求：商务标、技术标、投标备份文件、资信标，按所投标段分别编制。 3.7.6 定标后，中标人应当在领取中标通知书前提供 5 份与电子投标文件一致的全套纸质投标文件【含商务标、技术标（如果有）、资信标】。 3.7.7《入库信息诚信承诺书》、《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《项目负责人投标承诺函》（以上格式详见第六章投标文件格式——资格审查材料——投标承诺书，以上材料编制时应满足招标文件要求。） 3.7.8《项目负责人投标承诺函》需要投标项目负责人手动签字后扫描录入到投标文件编 21 制工具中。 4. 投标 4.1 投标文件的加密和数字证书认证 4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。 4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。 4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递交是指使用盐城市招投标会员网上交易系统在投标截止时间前完成投标文件的上传； 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回： 1）投标文件逾期递交的或者未指定时间内完成投标文件解密的。 2）投标文件未按照招标文件规定要求提供齐全的。 3）投标人 CA 锁无法解密投标文件的 5. 开标 5.1 开标时间和地点详见投标人须知前附表 5.1 条 5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；公布投标人名称及电子标书上传情况；（3）在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，通过开标会议区发出投标文件解密的指令；（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；（5）招标人代表解密并导入投标文件；（6）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、质量标准、工期、报价、项目负责人及其他内容；（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录。未提出 22 异议的视为认同；（8）开标会议结束。 5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。 6. 评标 6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人（）熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。 6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标 6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 6.4 无效标条款 1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 23 2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的； 3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的； 4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目设计人员与资格预审时不一致的； 7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的； 11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 12、未按招标文件要求提供投标保证金的； 13、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 14、拟委任的主要的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的； 15、投标文件提出的设计范围、设计服务期限、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受； 16、未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密的（因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外）； 17、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 18、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 19、设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的； 20、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 21、投标文件组成不符合招标文件要求的； 22、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 23、未对招标文件中有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的； 24、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的； 25、投标人的电子投标文件制作机器码被修改或无法识别的； 26、出现第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 24 27、投标人的电子投标文件制作机器码一致的； 28、投标人投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的； 29、未按格式要求提交《入库信息诚信承诺书》、《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》的；凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。 6.5 评标结果（定标候选人）公示 6.5.1 招标人在收到评标报告之日起 3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于 3日。 6.5.2 采用“评定分离”法的，定标候选人数量见“投标人须知前附表”；评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继续定标还是组织原评标委员会重新评审补充推荐定标候选人的具体要求见“投标人须知前附表”。 6.5.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起 3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按相关规定程序向有关行政监督部门投诉。 7. 合同授予 7.1 中标候选人公示招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。 7.2 评标结果异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 7.3 中标候选人履约能力审查 25 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 7.4 定标按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。 7.5 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.6 技术成果经济补偿中标人及其他投标人的方案设计成果不予补偿。所有投标单位提交的设计成果及其知识产权归招标人所有。 7.7 履约保证金 7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章 “合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.8 签订合同 7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不 26 予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 8.纪律和监督 8.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 8.5 投诉 8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投 27 标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。 9. 是否采用电子招标投标本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 10. 需要补充的其他内容 10.1 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下 10.1.1 以及 10.1.2 条失信行为的，在 “江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。 10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于 3 个月。 10.1.2 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示 1-3 个月：（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月；（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示 1 个月；（3）企业一年内 4 次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示 1 个月；（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示 3 个月。 10.2 投标人不得存在：近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的情形。 ?? 28 附件一：开标记录表开标记录表开标时间：年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价（万元）项目负责人设计服务期限备注投标人代表签名最高投标限价：招标人代表：记录人：监标人：年月日 29 附件二：问题澄清通知问题澄清通知（编号：）（投标人名称）：评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正： 1. 2. ...... 请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）年月日 30 附件三：问题的澄清问题的澄清（编号：）评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 1. 2. ..... 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日 31 附件四：中标通知书中标通知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）设计招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。设计服务期限：日历天。项目负责人：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日 32 附件五：中标结果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对招标项目的参与！招标人：（盖单位章）年月日 33 附件六：确认通知确认通知（招标人名称）：你方于年月日发出的（项目名称）设计招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日 34 第三章评标办法（综合评估、评定分离法）初步评审条款号评审因素评审标准评标方法中标候选人排序方法按照评标办法进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐 7名不排序的定标候选人 1.1.1 形式性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式” 的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定联合体投标人提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 ?? ?? 1.1.2 资格评审标准营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第 3.5 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证资质要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 1.1.3 响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 35 投标保证金符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件详细评审条款号评审因素评审标准 2.3.1 评标方式、评审因素及评审顺序 1、评标方式 □定性评审 ? 定量评审 □定性+定量评审 2、评审因素：详见具体评审标准 2.3.5 入围下一评审阶段的方法 ? 优选法：优选数量 7名（数量不足的，按实际数量优选） □劣汰法：□淘汰比例%；□淘汰数量名 2.5.2 竞争性判断授权评标委员会作出竞争性判断：√是□否竞争性判断方式：经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于 7个时，招标人授权评标委员会作出是否具备竞争性判断。如具备竞争性，因继续推荐定标候选人。竞争性判断依据：如符合招标文件要求的投标人中，有效投标报价低于所有参加投标的投标人报价平均值，或有效投标报价低于评标基准价的，视为具备竞争性。 36 评审标准条款号条款内容编列内容 2.2.1 分值构成 (总分 100 分) 投标报价：10分设计方案部分：90分 2.2.2 评标基准价计算方法以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A 2.2.4(1) 设计方案（90分）设计方案须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作无效标处理。 1、总体设计理念（5分）充分考虑建筑环境条件，理念创新，且符合设计任务书中提出的设计定位要求 2、平面布局（15分）平面布局合理，符合使用功能特性，能充分考虑现状条件及与周围环境的合理结合；同时满足设计任务书中提出的各项要求。 3、效果图设计（28分）符合设计任务书中提出的设计风格要求，且空间处理合理并充分满足设计任务书，提供大厅大堂、展示区、走道、客房、卫生间、大小教室、贵宾接待、大小会议室、大小餐厅、游泳馆、电梯厅、17层贵宾接待、景观露台等各部分重点区域的装修效果图供评标委员会评审。 4、装修方案（15分）设计与项目整体方案协调统一，有新意，有特色。 5、机电设计方案（5分）具有先进性和可落地性、经济性较好，且满足设计任务书提出的设计要求。 6、施工工艺、材料（4分）采用低碳、环保、绿色的施工工艺及材料，且能充分满足设计任务书。 7、设计、质量、进度、保密等保证措施（7分）提出的保证措施切实可行。 8、设计工作重点、难点、控制点分析，以及相应对策和处理措施（7分）设计重点、难点、控制点分析全面、准确，处理措施实用。 9、投资估算分析（4分）投资内容完整、全面、基本准确、经济、合理，且估算资料齐全，计算正确。注：设计方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。设计方案除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评 37 审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%，评委认为确需低于该项评审要点满分 70%的，需注明打分理由。 2.2.4(3) 投标报价（10分） ①、投标人的投标报价与 A 值相等者，投标报价得满分 10 分。 ②、投标报价与 A 值相比（相除），比 A 值高的，每高 1% 扣 0.1分，并从 10分起扣，不足 1％按插值法计算。 ③、投标报价与 A 值相比（相除），比 A 值低的，每低 1% 扣 0.2分，并从 10分起扣，不足 1％按插值法计算。 1. 评标方法本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐 7名定标候选人，定标候选人不分排名顺序。综合评分相等时，以设计方案（大项）得分高的优先；如果设计方案（大项）得分相等，以设计投标报价低的优先；如设计投标报价仍相等，由招标人代表抽签确定。 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。 2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 2.2 分值构成与评分标准 2.2.1 分值构成（1）设计方案部分：见评标办法前附表；（2）投标报价：见评标办法前附表；（3）其他评分因素：见评标办法前附表。 2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 2.2.3 投标报价的偏差率计算计算公式：见评标办法前附表。 2.2.4 评分标准（1）设计方案评分标准：见评标办法前附表；（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表； 3. 评标程序评标准备：评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、信用状况等方面的情况。 3.1 初步评审 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原 38 件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B； 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3 投标人得分=A+B。 3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 3.3 投标文件的澄清 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.4 推荐定标候选人 39 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则： 3.4.1 评标委员会应当按照投标人须知前附表规定，推荐相应数量的定标候选人。 3.4.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐定标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和定标候选人。 4.定标程序 4.1 由招标人组建的定标委员会对评标委员会确定的定标候选人采用“直接票决定标法” 的原则进行定标，定标方法如下： 4.2 定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人设计方案进行评审比较后，一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的候选人择优排序进行打分，最优的 5分，其次 4分，依此类推，排名第 5名以后的均得 0分，最终按总得分由高至低推荐定标候选人排序，并确定排名第一的为中标人。 4.3 总得分相同且影响定标人排序的，由定标委员会对得分相同的定标候选人按以上原则再次评审，直至确定定标候选人排序为止。 4.4 有关规定： 4.4.1除了调整后的方案作为定标依据外，招标人在定标前还可以对投标人及拟派项目负责人进行考察。经考察，定标候选人的投标材料弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。 4.4.2本项目采用票决定标法，定标委员会委员成员为 7人。定标委员会应当由招标人从定标成员库随机抽取确定。招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。 4.4.3定标委员会应当在定标会上推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。 4.4.4招标人应当组建监督小组对定标过程进行见证监督。 4.4.5招标人应当对定标过程进行记录，并存档备查。 4.5 定标因素： 4.5.1 本项目定标因素：设计方案因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平等综合考虑。定标委员会成员应当依据招标文件规定，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。定标委员会成员应当依据招标文件规定，独立行使投票权。票决采用记名方式并注明投票理由。 40 二、通用评标规则为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。一、评标程序：资格审查材料、技术标书、商务标书应分别评审，评审后不得更改。二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减 0.3—2分；三、技术标应符合招标文件中有关无标志的规定，对违反者应认定作废标处理。四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分按大项在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。七、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报项目监管机构同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。 41 第四章合同条款及格式说明：房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。 1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录” 的函件。 1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。 1.1.1.7 设计方案：指勘察人在投标文件中的设计方案。 1.1.1.8 设计费用清单：指勘察人投标文件中的设计费用清单。 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。 1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履 42 行义务的全权负责人。 1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1.2.6 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。 1.1.3 工程和设计 1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。 1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。 1.1.3.3 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。 1.1.3.4 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。 1.1.4 日期 1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第 6.1 款通知设计人开始设计的函件。 1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。 1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。 1.1.4.4 完成设计日期：指第 1.1.4.3 目约定设计服务期限届满时的日期。 1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。 1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 1.1.5 合同价格和费用 1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。 1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.2 语言文字 43 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.3 适用法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。 1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）设计方案；（8）其他合同文件。 1.5 合同协议书设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 1.6 文件的提供和照管 1.6.1 设计文件的提供除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。 1.6.2 发包人提供的文件按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。 1.6.3 文件错误的通知 44 任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。 1.7 联络 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。 1.8 转让除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。 1.10 知识产权 1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。 1.10.2 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。 1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。 1.11 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。 1.12 发包人要求 1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。 1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其 45 改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。 1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。 2. 发包人义务 2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 2.2 发出开始设计通知本项目设计合同签订即为发包人发出开始设计的通知。 2.3 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。 2.4 支付合同价款发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。 2.5 提供设计资料发包人应按第 1.6.2 项的约定向设计人提供设计资料。 2.6 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。 3. 发包人管理 3.1 发包人代表 3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在 46 授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。 3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。 3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。 3.2 监理人 3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。 3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 3.3 发包人的指示 3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。 3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。 3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。 3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。 3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。 3.4 决定或答复 3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和/或设计文件作出处理决 47 定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第 11 条的约定处理。 3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。 4. 设计人义务 4.1 设计人的一般义务 4.1.1 遵守法律设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。 4.1.2 依法纳税设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 4.1.3 完成全部设计工作设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。 4.1.4 其他义务设计人应履行合同约定的其他义务。 4.2 履约保证金除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。 4.3 分包和不得转包 4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。 4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。 4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、 48 人员、设备和类似业绩等。 4.4 联合体 4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 4.5 项目负责人 4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。 4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。 4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。 4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 4.6 设计人员的管理 4.6.1 设计人应在接到开始设计通知之日起 7 天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。 4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。 4.6.3 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。 4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。 49 4.7 撤换项目负责人和其他人员设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。 4.8 保障人员的合法权益 4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 4.8.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 4.9 合同价款应专款专用发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。 5. 设计要求 5.1 一般要求 5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。 5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。 5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。 5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。 5.2 设计依据除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的规范、标准、规程； 50 （3）工程基础资料及其他文件；（4）本设计服务合同及补充合同；（5）本工程勘察文件和施工需求；（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；（7）其他设计依据。 5.3 设计范围 5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。 5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。 5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。 5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。 5.4 设计文件要求 5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。 5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 6. 开始设计和完成设计 6.1 开始设计 6.1.1 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。 6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加 51 的费用和（或）周期延误。 6.2 发包人引起的周期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。（1）合同变更；（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；（3）因发包人原因导致的暂停设计；（4）未按合同约定及时支付设计费用；（5）发包人提供的基准资料错误；（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；（8）发包人造成周期延误的其他原因。 6.3 设计人引起的周期延误由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。 6.4 第三人引起的周期延误由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。 6.5 完成设计 6.6.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。 6.6.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。 6.6.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。 6.6 提前完成设计 52 6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。 6.7.2 发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。 6.7.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。 7. 暂停设计 7.1 发包人原因暂停设计合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。（1）发包人违约；（2）发包人确定暂停设计；（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。 7.2 设计人原因暂停设计合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：（1）设计人违约；（2）设计人擅自暂停设计；（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。 7.3 暂停期间的文件照管不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。 8. 设计文件 8.1 设计文件接收 53 8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。 8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。 8.2 发包人审查设计文件 8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。 8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。 8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。 8.3 审查机构审查设计文件 8.3.1 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。 8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。 8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 9. 设计责任与保险 9.1 工作质量责任 9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。 54 9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。 9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。 9.2 设计文件错误责任 9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。 9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。 9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。 9.3 设计责任主体 9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。 9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。 9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。 9.4 设计责任保险 9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。 9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。 9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。 55 10.施工期间配合 10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。 10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。 10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。 10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。 10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。 11. 合同变更 11.1 变更情形 11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。（1）设计范围发生变化；（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。 11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。 11.2 合理化建议 11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。 11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济 56 效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。 12. 合同价格与支付 12.1 合同价格 12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。 12.1.2 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。 12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。 12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 12.2 定金或预付款 12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。 12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。 12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。 12.3 中期支付 12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。 12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 12.4 费用结算 12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。 57 12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。 12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。 13. 不可抗力 13.1 不可抗力的确认 13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。 13.2 不可抗力的通知 13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 13.3 不可抗力后果及其处理 13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。 13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。 13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。 14.违约 58 14.1 设计人违约 14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：（1）设计文件不符合法律以及合同约定；（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；（4）设计人无法履行或停止履行合同；（5）设计人不履行合同约定的其他义务。 14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。 14.2 发包人违约 14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付设计费用；（2）发包人原因造成设计停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。 14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。 14.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 15. 争议的解决发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 59 第二节专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义与解释 1.1.1 合同 1.1.1.8 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）招标文件及其附件；（6）投标函及其附录（如果有）；（7）发包人要求；（8）技术标准；（9）发包人提供的基础资料；（10）设计费用清单；（11）设计方案；（12）合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等其他合同文件。 1.2法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省关于建筑工程设计方面的规范性文件。 1.3技术标准 1.3.1 适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定，以上标准有不同规定的，以较严格者为准。设计人应按规划主管部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位，其质量要求须符合国家规定的标准。 1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；提供国外技术标准的名称： /；提供国外技术标准的份数： /；提供国外技术标准的时间： /；提供国外技术标准的费用承担： /。 1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。 1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议等其他合同文件；（2）专用合同条款及其附件；（3）合同协议书；（4）中标通知书（如果有）；（5）招标文件及其附件；（6）发包人要求；（7）通用合同条款；（8）投标函及其附录（如果有）；（9）技术标准；（10）发包人提供的基础资料；（11）设计费用清单；（12）设计方案。 60 1.5联络 1.5.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.5.2 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：。设计人接收文件的地点：；设计人指定的接收人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：；设计人指定的电子邮箱：。 1.6保密保密义务：设计人因履行本合同而知晓的技术秘密和商业秘密需承担保密义务。若因设计人未履行保密义务而导致的任何纠纷或赔偿，设计人需承担 10 万元违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，设计人需补足。保密义务的范围包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等。保密期限：永久。 2. 发包人 2.1 发包人一般义务 2.1.3 发包人其他义务： / 。 2.2 发包人代表发包人代表姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下： ①发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事 61 宜；发包人更换发包人代表的，应当提前 10天书面通知设计人。 2.3 发包人决定 2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 3. 设计人 3.1 设计人一般义务 3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。 3.1.3 设计人其他义务：除执行通用条款约定及提供要求的成果文件外，还须提供合同履行中相关设计咨询服务【至少须安排一名具有一级注册建筑师资格的设计人员提供驻场服务，具体负责各专业设计指导和协调联络服务，并且设计人所提交的所有设计成果须确保通过规委会等相关部门审查。另在本合同约定范围内设计人的所有专业设计人员，均应提供现场设计技术指导，并适当提高到场频率，具体以发包人指令为准。设计人对发包人发现的问题应在 12 小时内响应，并按发包人规定时间提出解决方案，若设计人不能及时到现场解决问题，并使项目建设造成不良后果的，发包人有权处每次 1万元的经济处罚直接从合同价款中扣除】。 3.2 项目负责人 3.2.1 项目负责人姓名：；执业资格及等级：；注册证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；设计人对项目负责人的授权范围如下：以设计人的投标承诺为准，如设计人未能在投标文件中作明确响应，则以发包人的要求为准。 3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人书面同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付违约金人民币壹拾万元整，设计人需予以整改并取得发包人的认可；发包人也有权选择直接单方解除合同，并要求设计人承担合同总价 20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方解除合同，并要求设 62 计人承担合同总价 20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 3.3 设计人人员 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后 10天内。 3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人委派的设计人员若不服从委托人工作安排或技术能力难以胜任的，委托人有权要求设计人更换设计人员。设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，设计人承担贰万元/人的违约金，同时还须在 3 日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核。若设计人仍拒绝更换，发包人有权单方解除合同，并要求设计人承担合同总价 20%的违约金。该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 3.4 设计分包 3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：在投标人设计资质范围内的设计内容原则上不允许分包。主体结构、关键性工作的范围：/。 3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：如中标人不具有专业设计能力的，可委托有资质的单位设计，但须经招标人同意后。其他关于分包的约定：设计人不得进行违法分包或未经发包人书面同意擅自分包。 3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。 3.4.4 分包工程设计费支付方式：/。 3.5 联合体 3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： / 。 4. 工程设计要求 4.1 工程设计一般要求 4.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：（1）设计人设计质量应满足国家、江苏省、盐城市颁布的设计规范要求和相关法律、法规条约的规定。（2）在设计过程中，设计人应尊重发包人的设计要求，进行多方案比较，优化设计，使用成熟技术，做到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工。（3）为保证设计工作的顺利进行，设计人同意发包人参与设计人该项目设计组人员的考核，设计人将充分重视发包人的意见。 63 （4）设计人设计应满足发包人设计任务书和成本指标的要求。（5）设计人提交的设计资料及文件中，材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人在设计材料设备的选用上，要保证其通用性，材料设备的选择要避免生产厂家的唯一性，设计人员不得指定或变向指定材料设备产品。如确因技术、建筑效果、使用功能等方面需要指定特殊产品，设计人需事先取得发包人的书面同意。（6）在满足规范和设计要求的条件下，所有设备的选型和档次由发包人确定，但设计人应向发包人提出综合技术性能指标要求和价格的建议。（7）设计人提交的设计文件，须经发包人审核确认或者获政府审批部门批准。（8）如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决。 4.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 4.1.2.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：按规划设计要点、规划方案及发包人要求执行。 4.3 工程设计文件的要求 4.3.1工程设计文件深度规定：须满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》及江苏省有关规定，并能满足实际施工要求。 4.3.2建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：本工程设计合理使用年限为不少于 50 年。 5. 工程设计进度与周期 5.1 工程设计进度计划 5.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书签发后5日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本工程招标文件约定的盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包的全部内容(含设计任务书要求)。 5.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天。 5.3 工程设计进度延误 5.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。 64 5.5 提前交付工程设计文件 5.5.4提前交付工程设计文件的奖励：/。 6. 工程设计文件交付 6.1 工程设计文件交付的内容 6.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF 格式和其他能够反映成果文件的格式。 7. 工程设计文件审查 7.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。 7.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。 7.3工程设计审查形式及时间安排：设计人将根据发包人要求及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式包括相关主管部门的审查及组织专家会审等多种方式。 8. 施工现场配合服务 8.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：不提供。 8.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至盐城市委党校学员公寓扩建工程整体验收合格之日的时间内提供施工现场配合服务。 9. 合同价款与支付 9.1合同价格形式（1）本合同采用全费用单价合同全费用单价包含的风险范围：投资规模增加或市场风险及国家政策性风险等风险费用的计算方法：执行本工程设计服务招标文件约定的设计费报价及合同价格计算、调整和确认等内容，在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增加或遇到市场风险及国家政策性风险，中标时的设计费单价在本项目设计合同约定的风险范围以内不作调整。设计费结算总价=实际设计并经规委会审批通过的设计方案总建筑面积（含地上、地下新建建筑面积，不包含原有建筑改造建筑面积）*每平方米中标“全费用综合单价”。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法 / 。（2）总价合同总价包含的风险范围：风险范围以外合同价格的调整方法：/。（3）其他价格形式： / 。 9.2定金或预付款 65 9.2.1 定金或预付款的比例定金的比例 / 或预付款的比例 / 。 9.2.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。 10. 工程设计变更与索赔 10.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 10 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 10天内，予以书面答复。 11. 专业责任与保险 11.1设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。 12. 知识产权 12.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则，需承担 10 万元的违约金，并赔偿发包人的损失，设计人因违反本条约定而获利的，该获利视为发包人的损失。 12.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则，需承担 10 万元的违约金，并赔偿发包人的损失，设计人因违反本条约定而获利的，该获利视为发包人的损失。 12.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中，发包人不再另行支付。 13. 违约责任 13.1 发包人违约责任 13.1.1 发包人支付设计人的违约金：发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包无需支付设计人费用及违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的并经发包人确认的实际工作量计算设计费。 66 13.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： /。 13.2 设计人违约责任 13.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同总价 20%承担违约金，给发包人造成损失的，还需赔偿发包人损失。 13.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付 5000元/天，若延期 15日及以上的，发包人有权停止付款并解除合同，设计人需承担合同总价 20%的违约金。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人自身原因拖延的，违约金的上限为不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的 20%。 13.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的 50%。不合格的设计文件是指设计深度不能满足国家《工程设计深度规定（2016 年版）》及江苏省有关设计深度的要求。 13.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：按超出部分金额的 20%进行处罚。 13.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人需承担 10 万元违约金，发包人有权中止合同，设计人立即整改并由发包人确认是否整改合格，整改合格后合同继续履行。发包人也有权选择单方直接解除合同，并要求设计人承担合同总价 20%的违约金，该违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分，设计人继续予以补足。因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 14. 不可抗力 15.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 15. 合同解除 15.1有下列情形之一的，可以解除合同：（1）暂停设计期限已连续超过 15天。 15.2发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 90天内。 16. 争议解决 16.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 16.1.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。 67 选定争议评审员的期限： / 。评审所发生的费用承担方式： / 。其他事项的约定： / 。 16.1.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定： / 。 16.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。 17. 其他（1）合同价格为完成本项目设计总承包所有内容的全费用总和。本合同设计费用包含（但不限于）：设计服务酬金（包含设计人员工资、福利、单位管理费、外勤等特殊津贴费、专业设计人员现场跟踪服务费、设计咨询服务费等）、可预见费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、管理费、利润、规费、税金（按发包人要求开具符合国家关于营业税改增值税后有效增值税发票）等一切费用。除合同价款外，委托人不另行支付服务期内的其他任何费用。（2）设计人在服务期内须响应委托人需求随叫随到，若设计人不予以配合委托人有权处以 5000元/次的处罚，在合同价款中扣除。（3）在设计过程中，设计人应组织有关专家对设计成果进行评审，对专家提出的技术可行，经济合理的意见修改完善到位。（4）设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。（5）设计人应主动和相关单位做好施工配合工作，保证工程按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，需发包人协调的，每发生一次，发包人有权处以责任单位 5000 元/次违约罚金。（6）履约保证金的形式：现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函。履约保证金的金额：签约合同价的 10%，设计人在收到中标通知书后，须在 3日内将履约保证金汇至发包人指定帐户（收款单位：；开户银行：；账号：），否则发包人可以取消其中标资格。履约保证金在该设计工程项目经过竣工验收合格后予以无息退还。（7）本合同涉及设计人承担的违约金，发包人有权在应付设计费或履约保证金中直接扣 68 除，也可要求设计人另行支付。（8）发包人向设计人发送的通知、函件，邮寄发送的，自发出之日起第 3日视为送达，以传真或电子邮件发送的，自发送之日当日视为送达。（9）本合同附件与本合同具有同等法律效力。附件附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件 4：设计人主要设计人员表附件 5: 设计进度表附件 6: 设计费明细及支付方式附件 7: 设计变更计费依据和方法 69 附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围本次招标项目为一个标段，招标内容包含但不限于：第一阶段，方案深化、对已有设计成果优化后进行扩初设计，配合发包人完成总平面、单体方案的报批报建,配合发包人完成全套扩初图纸报送主管部门审核；第二阶段，进行土建施工图设计、各专项设计（方案至施工图），配合发包人完成相关审查，以及提供施工过程中的技术支持。土建设计，包括建筑、结构（三板需按照装配式设计）、给排水、电气、通风与暖通空调、消防、电梯、门窗和雨棚、钢结构/网架（如有）、基坑支护、地下室（含人防）、地基基础、室内外普通装饰、室外综合管网及道路。专项设计，包括室内精装修、外幕墙、智能化、绿色建筑（二星级）、气体灭火、变配电所及配电工程、蒸汽管道/锅炉房（如有）、室外景观及绿化、楼宇亮化、厨房设备、游泳池设备、标识标牌、活动家具、软装、健身房设备、净水设备、太阳能设备、大厅展示区展陈。中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。二、本工程设计阶段划分方案深化设计、初步设计、施工图设计及施工配合阶段。三、服务内容 1、详见设计任务书及招标文件约定 3、未尽事宜，以《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年）版》中要求进行编制。四、设计成果要求：具体详见设计任务书。 70 附件 2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 1 项目立项报告和审批文件各 1 2 发包人要求即设计任务书 1 71 附件 3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 1 建筑节能与绿色建筑二星级评价报告根据发包人要求 2 方案深化设计文件根据发包人要求 3 初步设计文件及概算根据发包人要求 4 完整土建与各专项施工蓝图（含设备材料表、计算书） 16 设计人牵头申报相关图纸审查（网上申报、现场对接、修改回复图审意见），发包人在工程设计文件审查期间辅助配合 5 总平面蓝图 3套供施工图审使用 6 完整设计成果电子光盘 2份特别约定： 1.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。 2.成果形式：具体详见设计任务书。 3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，相关工本费设计人承担。 72 附件 4 ：设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目项目负责人建筑专业负责人结构专业负责人给水排水专业负责人暖通空调专业负责人建筑电气专业负责人 73 附件 5：设计进度表 60日历天且设计成果须在 2021年 8月 10日前全部提交给招标人。 74 附件 6：设计费明细及支付方式一、设计费总额：合同价款二、设计费总额构成： 1.工程设计服务费用：全费用单价元/m 2 （签约合同价为元，签约合同价=全费用单价×实际设计并经规委会审批通过的设计方案总建筑面积（含地上、地下新建建筑面积）。总建筑面积暂定为 39570 m2，最终总建筑面积须经审计部门审核确认。 2.工程设计其他服务费用： / 3.合同签订前设计人已完成工作的费用： / 4.特别约定：（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴项目现场的差旅费和驻现场的设计代表和现场服务费，即设计按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付，且差旅次数须符合招标人要求随叫随到。（2）其它：设计人为本项目所发生的组织相关评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人自行承担。本项目设计过程中发生的全部费用均视为已包含在合同价款中，委托人不另行支付其他任何费用。三、设计费明细计算表设计费结算总价=实际设计并经规委会审批通过的设计方案总建筑面积（含地上、地下新建建筑面积，不包含原有建筑改造建筑面积）*每平方米中标“全费用综合单价”。在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增加或遇到市场风险及国家政策性风险，中标时的设计费单价在本项目设计合同约定的风险范围以内不作调整。四、设计费支付方式 1.施工图审查合格后支付合同价的 50%； 2.项目竣工验收合格后支付至合同价的 70%； 3.工程一审结束后，付至一审审定价的 85%； 4.经政府审计结束后付清。注：按以上付款进度，无任何利息补偿。每次付款前需增值税专用发票。 75 附件 7 ：设计变更计费依据和方法无论发生以下任何一种情况： 1）发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下，应当按照发包人要求变更工程设计； 2）发包人变更已选定的方案、已批准的各阶段设计成果，并已向设计人提供书面变更要求； 3）发包人作较大修改时。 4）?? 设计人均须无条件将方案及设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。相关风险费用由投标人在投标报价中综合考虑。 76 第三节合同附件格式附件一：合同协议书第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况 1.工程名称：盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包。 2.工程批准、核准或备案文号：盐行审投资〔2021〕52号。 3.工程内容及规模：该项目拟扩建学员公寓主体建筑 17层，裙楼 3层；总建筑面积约 39570平方米，其中：地上部分建筑面积约 35190平方米，最终以正式施工图纸为准。 4.工程所在地详细地址：盐城经济技术开发区天山路 2号，中共盐城市委党校校园内。 5.工程投资估算：3亿元。 6.工程进度安排：详见本设计合同专用合同条款附件 5 。 7.工程主要技术标准：执行国家现行技术标准。二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：详见本设计合同专用合同条款附件 1 。 2.工程设计阶段：方案深化设计、初步设计、施工图设计及施工配合全过程。 3.工程设计服务内容：详见本设计合同专用合同条款附件 1。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2021年月日。计划完成设计日期： 2021 年月日。 77 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：单价合同； 2.签约合同价为：人民币（大写）（?元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。设计人项目负责人：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的基础资料；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 78 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在江苏盐城签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十一、合同生效本合同自双方签字并盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式叁份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，设计人执正本壹份、副本贰份，代建人执正本壹份、副本贰份。发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：时间：年月日时间：年月日 79 附件二：履约保证金格式如采用银行保函，格式如下。履约保证金（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于年月日参加（项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 1.担保金额人民币（大写）（?）。 2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。 3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。 4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：年月日 80 第二卷第五章发包人需求设计任务书 81 盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包设计任务书 82 一、项目概况 1、项目名称盐城市委党校学员公寓扩建工程设计总承包项目 2、项目位置及规模盐城经济技术开发区天山路 2号，中共盐城市委党校校园内。该项目拟扩建学员公寓主体建筑 17层，裙楼 3层；总建筑面积约 39570平方米，其中：地上部分建筑面积约 35190 平方米，最终以正式施工图纸为准。 3、工程设计范围本次招标的设计总包单位，主要包括以下两个设计阶段：第一阶段，方案深化、对已有设计成果优化后进行扩初设计，配合发包人完成总平面、单体方案的报批报建,配合发包人完成全套扩初图纸报送主管部门审核；第二阶段，进行土建施工图设计、各专项设计（方案至施工图），配合发包人完成相关审查，以及提供施工过程中的技术支持。土建设计，包括建筑、结构（三板需按照装配式设计）、给排水、电气、通风与暖通空调、消防、电梯、门窗和雨棚、钢结构/网架（如有）、基坑支护、地下室（含人防）、地基基础、室内外普通装饰、室外综合管网及道路。专项设计，包括室内精装修、外幕墙、智能化、绿色建筑（二星级）、气体灭火、变配电所及配电工程、蒸汽管道/锅炉房（如有）、室外景观及绿化、楼宇亮化、厨房设备、游泳池设备、标识标牌、活动家具、软装、健身房设备、净水设备、太阳能设备、大厅展示区展陈。中标设计单位负责编制项目设计概算,并配合招标人完成主管部门审查。二、设计依据 1、国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地地方规定和标准等； 2、相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求； 3、在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求； 4、本项目的设计任务书（本文件）； 5、双方签订的设计合同内所包含的服务性条款及要求。三、服务要求 1、设计职责 1.1乙方对设计成果及服务的适用性、正确性、经济性、安全性、合理性和实际效果全面把 83 控并负主要责任。作为有丰富经验和健全管理体系的设计单位，无论设计要求在本任务书中是否叙及，设计总负责人、各专业注册建筑（工程）师和各级设计人员在其执业要求、执业能力、业务素养和敬业品质范围内，均应以努力追求项目品质的完善和建安成本指标的最优，作为设计控制的基本标准； 1.2甲方提供图纸及资料等，若未达到国家相关要求以为设计提供依据的深度要求，乙方均应及时书面知会甲方、并同时提出优化建议，及时修改、完善设计； 1.3 各项设计过程评审，并不代替乙方的校审工作。由设计单位完成图纸报审等相关设计审查工作； 1.4在施工招标过程中，配合甲方进行招标答疑、疑问卷回复等相关工作； 1.5 在施工过程中，配合甲方进行图纸会审、技术交底及相关施工配合等工作； 1.6 参与确定材料设计样品，配合完成材料样品选型定样工作； 1.7 施工时根据甲方及现场需要，设计单位应及时派遣主要设计师赴现场提供技术支持； 1.8 设计单位由于设计缺陷造成的变更签证量不得超过 3%； 1.9原则上图纸中不应出现二次深化设计内容，应包含所有本项目所需专项设计，提供技术支持与校审，在施工图中提供所需预留、预埋、选型及配套等设计，并根据要求完成施工图修改，并配合甲方进行相关评审及各项验收工作。 1.10 二星级绿色建筑咨询服务包含在乙方服务范围内。 2、设计管理设计管理过程的记录和交流方式包含电子邮件、会议纪要、工作信函三种方式。 2.1电子邮件：用于各方信息交流、日常指令要求、沟通意见、情况通报等； 2.2会议纪要：用于各类会议的记录； 2.3工作信函：用于各方正式的指令要求、商务往来等。所有的正式交流都必须以上述方式进行记录。四、设计成果及进度要求 1、总体要求 1.1 施工图设计应满足国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地地方规定和标准等，满足消防等相关部门规范及验收要求； 1.2 设计应结合现场实际情况，合理利用现状条件，有利于缩短建设工期，减少建设费用和使用费用； 1.3 本项目需达到绿色建筑二星级，结构三板需按照装配式设计，并符合《盐改发[2017]92 号，《盐住建科研[2019]8 号》文件要求。 84 1.4 各专业图纸设计在不低于国标《建筑工程设计文件编制深度规定》同时，还应满足甲方如下要求： 1.4.1 建筑专业： ① 应考虑建筑出入口、人流、车流动线合理，有明确的功能分区，规划清晰。 ② 经济指标、消防疏散、节能等各项计算成果或计算书，应满足相关部门及规范的要求 ③ 竖向设计应利用原有地形，少做挖、填土；设计标高应做到场地内自身土方平衡 ④ 按国家规范要求进行合理的消防设计、节能设计及无障碍设计 ⑤ 建筑立面需注意各种立管的位置，尽量设在建筑物的凹角处、空调机的隐蔽、立面装饰字体的设计，保证立面整洁美观 1.4.2 结构专业： ① 应分类说明建筑各分部分项的设计要点、构造及注意事项。钢筋混凝土基础、墙、柱、梁、板等构件的制作方法，如保护层厚度。钢筋弯钩要求，接头、锚固、节点构造等符合规范规定。 ② 需说明施工时特别注意点。如基础施工的要求、转换层、超长结构、后浇带、预应力张拉、钢结构等问题。 ③ 结构设计必须进行结构优化设计工作。结构布置、分析、措施、基础及地下室处理方案等都要进行多方案的比较、优化，以达到适用、安全、经济的设计目标； 1.4.3 给排水、电气、暖通、空调： ① 室外管线综合，应由给排水专业负责，结合项目实际情况，综合考虑给水、排水、供电、燃气、供热、通讯等专业管线的要求合理排布 ② 污水、雨水的走向要考虑与竖向设计的配合及市政管网的接驳条件 ③ 空调负荷及水力计算：应提供空调（采暖）逐时负荷计算书、设备选型计算书、空调系统水力计算书 ④ 电气系统设计，需含高、低压配电系统及建筑室内、外电气系统管线等设计内容 ⑤ 高、低压配电室的位置应避免跨越伸缩缝、沉降缝等位置 1.4.4 消防： ① 应满足消防部门及国家现行消防规范要求； ② 各专业应协调合作，以建筑专业为主导，建筑防排烟、消防水、电、应急照明等均应作相应调整及修改； ③ 各个阶段各种因素（如厨房、配电房等专业设计等）造成平面及消防系统调整，各 85 专业应提供技术支持与校审，并完成施工图修改，负责消防系统调整到位，负责消防变更审查。 1.4.5 室内精装修： ① 需包含完整的装饰主材、配饰材料的设计选样，地毯、家具（含活动家具）、装饰灯具、软装饰、五金洁具、建筑五金配饰的建议选用、室内的灯光设计与艺术品设计 ② 所有室内区域的内装修，包括顶、地、墙、门(除防火门外)、隔墙及固定家具的设计 ③ 室内装修施工图设计所有装饰和设备专业应满足图纸审查及消防审查，具体要求但不限于： a．综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋等机电的定位）； b．强电开关插座面板的墙面及地面的定位； c．弱电出线口的墙面及地面的定位； d．消防设计相关要求，对防火门（表面装饰要求）；防火区域；防火通道；消防机械排烟口的位置要求定位 e．墙面灯具的定位 f．空调风口送风型式位置，回风口位置、空调恒温开关定位； g．卫生间卫生洁具和附件的选型及定位 h．根据厨房顾问要求完成厨房室内装饰设计 i．配合泳池及健身中心的设备布置的室内装修设计及协调。 ④ 精装修阶段要求：第一阶段-方案设计阶段： a．对设计范围进行平面功能规划及定位，以达到装修及使用的要求。 b．提供大厅大堂、展示区、走道、客房、卫生间、大小教室、贵宾接待、大小会议室、大小餐厅、游泳馆、电梯厅、17 层贵宾接待、景观露台等各部分重点区域的装修效果图，以及装饰饰面材料的意向配搭说明。 c．对概念设计方案进行深化修改调整。对设计范围的其他区域，进行全面设计，提供全套所有区域，不同类型的空间设计方案，效果图及装饰材料的说明。第二阶段-装饰施工图设计阶段： a．需要依据确定的方案及材料、设计风格对所有区域的装饰施工图设计。 b．完成所有设计区域的装饰设计施工图及相关资料，图纸深度要求达到国家施工图要求及工程结算审计要求。 86 1.4.6 幕墙： ① 幕墙设计基本要求： a．?在保证外立面效果的前提下，考虑建筑施工及现场安装，因此做到设计标准化、构件预制化、安装机械化是一个前提条件。 b．满足强度和刚度要求。幕墙的骨架和饰面板都需要考虑自重和风荷载的作用，幕墙及其构件都必须有足够的强度和刚度。 c．满足温度变形和结构变形要求。由于内外温差和结构变形的影响，幕墙可能产生胀缩和扭曲变形，因此，幕墙与主体结构之间、幕墙元件与元件之间均应采用“柔性连接”。 d．满足围护功能要求。幕墙是建筑物的围护构件，墙面应具有防水、挡风、保温、隔热及隔声等能力。 e．本项目应达到绿色建筑二星级要求。 f．保证装饰效果。幕墙的材料选择，立面划分均应考虑其外观质量。 g．需考虑高区与低区气象的差异性，如高区不宜开窗，通风如何处理以及高空高风压强雨淋的渗水性、冲刷性等因素。 h．玻璃幕墙的自洁性和清洁系统。 i．做到经济合理。幕墙的构造设计应综合考虑上述原则，做到安全、适用、经济、美观。 j．满足国家现行法律法规及规范要求。按照建筑设计效果图、初步设计图进行优化。要满足消防防火规范要求，要确保通过消防验收。 ② 幕墙设计主要性能要求： a．外立面维护保养方面考虑幕墙清洗、擦窗等方案，以及与外幕墙工程相关的其他各专业，如空调通风、亮化、航空灯和标识标牌等设计及供货厂商进行技术协调。 b．防火设计要求：玻璃幕墙于上下层楼层部位的防火构造按建筑、结构施工图中交待的要求设计，做到防火的同时且要美观。需同时考虑在相关部位做好防火分隔措施。 ③ 幕墙设计工作服务内容： a．?对外立面幕墙工程进行深入研究，提供幕墙结构的分析和建议，包括抗风压性、气密性、水密性、热工性、降噪隔声性、平面变形、耐冲击性、防火、防静电、防雷、防腐蚀、防结露等的分析、设计；提供幕墙的开窗方式和设计； b．确定幕墙的设计要求、确定荷载传递、确定埋件形式和构造、并进行结构计算、热工分析计算等专业性的设计分析，并对外立面工程与其他专业的预留和配合提供方案。 c．完成幕墙系统优化，其中主要包括的立面分割、各幕墙系统节点、主要连接和边角 87 收口节点详图、预埋件图等且达到施工图审图要求； d．提供包括立面设计图，立面分格，节点图，系统形式、功能设计及材料规格等整体优化及解决方案；提供各入口、地下车库出入口雨棚方案及外墙遮阳板方案效果图及细部设计。 e．提供幕墙深化设计方案概算。方案预算需要细分，要根据区域进行预算编制，并根据深化设计方案，完成符合国家幕墙施工图要求的全套施工图纸。 1.4.7 游泳池： ① 设计内容（包括但不限于）： a．方案设计（包括各功能区域平面布置图及相关管路图等及泳池效果图）。功能区具体位置以最新建筑平面图为准。 b．相关设备及实施的选型（包括游泳池设备、换热机房设备、除湿热设备、水下照明设备、消毒系统、控制系统等）。 c．系统设计（包括给排水系统、补水系统、循环水处理系统、池水加热系统，采暖通风与空气调节的恒温除湿系统、水下照明系统，控制系统、消毒系统等）。 d．与室内装饰、照明、暖通等其他设计方的界面划分及配合（包括给其他设计方的相关配合要求图等资料） e．给排水器具设计（包括按摩喷头、可调给水器、主排水器、吸污口、池壁溢流器、补水口等） f．泳池及其余配套器具（包括泳池排水沟篦子、不锈钢扶梯、清洁工具等配套器具等） g．卫生、安保、节能、环保等其他设计（包括人员达到泳池的通道规划等） ② 设计具体要求（不限于以下要求）： a．给水及回水口应使水流分布均匀，不得出现短流和涡流及死水区； b．被净化水与池内水应有序混合，交换，更新； c．应有有效溢流游泳池水表面的水； d．管道、设备安装应该方便施工及日后维修管理 e．按 4小时循环一次，6次/天设计 f．水泵尽量设计低转速产品，同时应设计一至两台备用泵； g．水泵循环系统设备、净化设备、恒温除湿设备放在一个设备房内。 h．管道材质要求采用不锈钢管；（PVC 管） i．给水流速按 2m/s，回水按 1m/s 设计; 88 j．整套产品正常运行后水质、水温、恒温除湿应达到泳池规范标准要求； k．毛发聚集器应方便拆洗更换，并请注明所有设计使用材料。 l．过滤器采用多层滤料，如沸石、活性炭、石英石，过滤速度达到 20M/H 以上，并按 24小时连续使用设计。并需要注明过滤缸的材质。 m．注明投药装置及投药方式，注明投药类型，应设计池水水质监测系统 n．系统设备采用进口或合资产品。材料采用国内知名品牌材料。 o．水循环及处理系统采用全自动控制系统。 p．泳池配电系统设计，要设置局部等电位连接到位，线路敷设和灯具及插座安装符合规范和防水要求，要求使用低压供电（小于 50伏电压），水池区域内采用 12V 电压供电，隔离变压器的绝缘等级达到规范要求。 q．泳池水中及周边的灯光设计。 r．泳池范围内的暖通空调，通风，除湿的设计 s．泳池冬季水温要保持 28度。室内温度保持 XX 度。 t．泳池用电量及冷热水用量均分别安装计量表。 u．泳池的装饰要求。 1.4.8 标识标牌： ① 本次标识标牌方案设计工作范围主要为室内、室外标识标牌设计以及车位平面停车位划线，车位编号，车道划线，车行地面指示，安全护角，反光镜等的设计优化和施工图细化、负责报送有关部门的设计报审、施工后的验收等工作。室内标牌设计包括但不限于：1) 门牌；2) 门号牌；3) 楼层牌；4) 楼层分布牌；5) 室内指向牌；6) 室内空间功能说明牌；7) 室内宣传告示牌；8) 室内警示牌；9) 疏散图与疏散引导牌；10) 背景墙标识牌；户外标识牌设计是指建筑物外部环境中的各类标识牌，包括但不限于：1) 建筑物名牌；2) 建筑物指引牌；3) 多向指示牌；4) 建筑物说明牌；5) 户外警示牌；6) 户外空间功能说明牌；7) 户外宣传告示牌；8) 停车指示牌及停车库指示牌；9) 安全集结点牌；10) 区域环境交通牌。 ② 各阶段要求：方案及初步设计阶段： a．按照相关标准提供方案及初步设计，提供材料使用说明，提供室外标牌所用的用电容量需求，管线预埋要求等； b．根据室内外平面图，提供设计标志索引图及设计内容清单； 89 c．提供工程造价估算。施工图阶段： a．根据业主方确定的初步设计方向和意见设计施工图 b．提供详细的建筑内外图文标志索引、设计清单及材料施工说明 c．提供和施工图相对应的工程造价概算供货及施工招标阶段： a．编制标识标牌工程量清单和技术标准； b．提供招标所需的技术说明书、详细的平面图和材料清单；工程施工监督阶段： a．审核图文标志施工方提供的深化图及生产图； b．监管图文标志施工方的生产和施工及相关过程，参加相关工作会议； c．审核图文标志施工方的质量、进度、变更等事项； d．监管图文标志验收、尺寸、工艺； e．提交验收的评估报告，以及改进方案； ③ 知识产权 a)设计方案或任何用于创作参选作品素材，均不得侵犯第三方的任何著作权、商标权、专有权利或其他权利，不得触犯相关法律法规。 b)作品一经采用，所有权、修改权和使用权均归业主方所有，设计方不得再在其他任何地方使用该作品；作品的著作权和使用权归业主方所有。业主方享有对方案进行再修改、展示、出版及其它形式的宣传等权益。未经授权，任何单位和个人不得将本次设计方案进行宣传、出版、展览等，不得向第三方转让，否则业主方有追究法律责任的权利； 1.4.9 太阳能： ① 需要完成太阳能收集板的布置，太阳能收集板的构造（通用性），技术要求。 ② 需要完成太阳能收集板的钢架布置，构造，需要考虑最大接受面积，钢架制作要求。 ③ 需要完成太阳能钢架及热水箱的基础设计，强度要求。 ④ 热水箱设计，材质及规格的要求。 1.4.10 楼宇亮化： ① 灯光设计应贯彻经济耐用、新颖时尚、统一协调、重点突出、节能环保的设计原则。坚持社会效益、经济效益和环境效益相结合、以人为本，充分考虑商业氛围和人的使用及观赏需要。体现品味，总体呈现和谐美观的感觉。 90 ② 楼体灯光设计应结合楼体建筑方案。 ③ 楼体灯光应结合标识标牌来统一设计； ④ 景观灯光设计应结合景观工程方案及幕墙设计方案进行设计； ⑤ 亮化灯具尽量采用 LED光源。 ⑥ 亮化设计不能影响建筑物的使用功能，与建筑物颜色、风格相协调。 ⑦ 亮化设计不能对周围的建筑产生强光源污染。 ⑧ 亮化设计能够考虑今后的维修和维护，并考虑白天对建筑的影响及美观 1.4.11 变配电所及配电工程： ① 完成变配电所及配电工程方案设计及施工图设计。 ② 编制工程量清单及设备技术参数和选型要求，并提供三家同档次的品牌推荐。 ③ 应明确提供高低压进出线路的型号及敷设方式。 ④ 完成变配电室内各电压等级的电气主接线设计。 ⑤ 短路电流的设计。 ⑥ 各级配电装置设计。 ⑦ 继电保护及自动装置的配置。 ⑧ 变配电投资概算，并根据实际需要对配电房的内装饰提出设计要求。 1.4.12 厨房： ① 服务范围： a．概念设计 b．厨房深化设计（包含但不限于平面设计、机电设计、公共区域立面设计）； c．房设备采购清单（包含但不限于设备采购招标图纸、设备清单及文件、招标书编写，投标技术标书的评标报告）； d．厨房施工图审核、施工进度及质量管理监督； e．厨房验收及试运行。 f．上述与厨房相关的所有内容，包括餐厅及备餐厅的流线等 ② 阶段要求：概念阶段： a．?厨房设计方案包括所有厨房，所有备餐间，所有厨房服务区，所有餐饮储藏室（干式及冷藏），收货区域及垃圾处理等。同时兼顾与厨房相关联的餐厅布局、流线等相关内容。 b．?对厨房设备设置的规模、位置、功能等提出完整的书面方案及简单布置平面图。 91 c．?对甲方及相关部门有明确技术要求的，尽量满足其设计要求，并进行系统优化。 d．?对建筑设计中涉及的厨房用房的位置，尺寸及预留的能源的数据进行核实，并提供概念设计所需要的数据。 e．?对所有厨房整体投资提供设备及工程概算。 f．?提交完整的厨房概念设计方案，包含但不限于方案文字说明、平面图、流程示意、效果图、厨房设备清单、设备能源参数。 g．?方案需通过甲方及各部门审批，并根据要求及时调整到位并满足要求。深化设计阶段： a．?根据甲方已经确定的厨房概念设计方案，对所有厨房结合现有建筑平面施工图进行厨房深化设计，对每个具体厨房内部细节进行设备布置。 b．?要结合现有的建筑平面通道，进行审核厨房流程中对通道的要求及对其他人员利用此通道的相互影响因素，对所涉及的通道进行审核，要满足厨房的通道要求。 c．?配合各专业的施工图，调整对所有厨房各能源的技术要求。并及时提交给相关主设计单位各专业进行协调和调整。 d．?酒店厨房设备设计必须符合相关厨房设计规范及当地卫生防疫规范的要求，且通过当地卫生防疫部门的审批。 e．?深化设计需通过甲方及相关部门审批，并根据要求及时调整到位，满足要求。 f．?深化设计通过审核后，乙方编制厨房设备清单（提供不少于三个品牌以上同档次的相应产品供应商），同时向甲方提交厨房设备及工程的整体预算。 g．?乙方需合理控制工程造价。厨房设备招投标阶段： a．?提供厨房设备招标所需要的厨房设备平面布置图、厨房设备清单。 b．?编制厨房设备招标技术文件、工程量清单，供甲方审核。 c．?协助甲方对招投标单位提出的投标书中的技术问题进行技术交底和解释工作。 d．?协助甲方对投标单位的技术标书进行评标工作，出具评标报告。施工图审核、施工进度及质量管理监督阶段： a．?负责对厨房承包商提供的施工图纸进行审核并批准后，承包商方可施工。 b．?督促承包商严格按照审批后的施工图施工，现场实际要与审核后的施工图纸一致。 c．?提交对厨房设备施工单位提供的各厨房施工进度表及厨房总施工进度表的审核意见给甲方。 92 d．?负责对承包商进行现场施工监督，确保施工质量符合要求。 e．?负责对厨房设备工程中的隐蔽工程进行中间验收。 f．严格按照施工进度表，督促承包商按时完成每个施工节点。设备调试阶段： a．负责参与厨房每台设备的调试工作，确保设备达到预期设计能力。 b．负责参与每个厨房的联动试运行。 c．检查所有设备的操作手册，设备图纸，厨房竣工图。竣工调试验收及试运行阶段： a．提交厨房竣工验收报告给甲方。 b．提交整套由厨房施工单位提供的厨房设备操作手册，竣工图纸，备品备件清单并提供审核意见给甲方。 1.4.13 室外景观及绿化： ① 服务内容包含景观方案设计、景观施工图设计以及相关配合工作。 ② 施工图完成后，按规定参加图纸审查和图纸交底工作，并根据要求做必要调整补充。根据我公司要求，按时到场配合解答施工现场提出的问题。 ③ 完成国家二星级绿色建筑评选的相关工作。 1.3.5 大厅展示区： ① 对于大厅展示区域的展示整体策划和方案设计，包含整体构思及展示亮点，功能划分、场景设计、人流动线设计等。 ② 设计表现要能够突出展示目的与主题，挖掘和提炼展示内容，做到展示内容全面详实。 ③ 展示区流线合理清晰，合理采用图文展板、多媒体、实物或使用先进的、创新的展示方式对展项进行可行性落地设计。 ④ 展品及展品组合的展示形式设计，应包括陈列方式、基本色调、文字说明牌形式、元素设计等，要求主题突出、格调端庄大气。 ⑤ 多媒体（音频、视频、动画）动态展项设计，包括展项位置、面积、结构、环境、应用分析及技术说明、效果展示，要求安全耐用、管理方便，维护成本低。 ⑥ 展柜、展墙、立体装饰、模型等的设计，包括结构、样式、颜色、材料、实物保护方式、参观视角，要求尺寸、造型、比例、色调、材质肌理与陈列主题展品相称。 ⑦ 照明设计，应包括展区的灯具选用及照明分析，要兼顾展品安全与照明艺术。 93 ⑧ 展区展陈设计必须满足我国展览、室内装饰方面的相关规范及甲方要求。 1.3.6 其他： ① 其他未详细要求的所有设计及各专项设计均需满足国家二星级绿色建筑标准要求 ② 智能化施工平面图上不能完满表达设计意图以及做法复杂容易引起施工误解时，应绘制做法详图，包括设备安装详图，机房安装详图等； 2、文件要求 ? 土建设计扩初阶段：设计人应提供 20套规划总平面图，3套单体扩初设计图纸，供报批报建使用施工图阶段：设计人需提供 16套完整土建与各专项施工蓝图（含设备材料表、计算书），3 套总平面蓝图，供施工图审使用；完整设计成果电子光盘 2份具体成果要求但不限于：（1）施工图设计说明；（2）经济技术指标；（3）设备材料表；（4）施工图概算；（5）总平面图及综合管网施工图；（6）门窗图、表；（7）建筑专业单体各层平、立、剖面图及相关节点详图；（8）结构专业设计说明、图纸、计算书；（9）给排水专业设计说明、图纸、计算书；（10）电专业设计说明、图纸、计算书；（11）暖通专业设计说明、图纸、计算书；（12）各专业绿色建筑专篇；未注明处均需满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》要求标准 ? 精装修： (1) 第一阶段：提供大厅大堂、展示区、走道、客房、卫生间、大小教室、贵宾接待、大小会议室、大小餐厅、游泳馆、电梯厅、17层贵宾接待、景观露台等的装饰效果图及相关文字说明，效果图版面不小于 A2图幅，文字说明采用 A3文本。提供所有区域的平面布置，顶、地、墙设计平面，所用材料的说明及清单，所有装饰设计区域的效果图。 (2) 第二阶段：提供全套装饰施工设计图纸，包括所有材料的样板（样板需要提供 A0 图幅的实物样板），详细资料和技术要求等。 94 ? 幕墙工程：第一阶段：幕墙方案设计阶段。 (1) 幕墙方案设计说明书。设计说明书要求详细列出立面装修材料的材质、色彩，外饰面材料（石材、金属板、玻璃等）； (2) ?建筑物的鸟瞰图、仰视图、南、北、东、西立面效果图（完整电子版及书面五本）； (3) ?本项目的方案设计构思及对原设计方案提出的优化建议（从采光、功能、工程造价等方面），可提出修改思路并在本次方案中体现，可提供备选方案；第二阶段：幕墙方案深化阶段。 (1) ?幕墙方案设计计算书； (2) ?要求详细列出幕墙面材、龙骨、背衬、五金等主要材料的材质、色彩、技术要求具体施工做法，外饰面材料（石材、金属、玻璃等）、主要五金件、背衬等材料以及专利产品要提供较直观的样品及色谱； (3) ?优化后的建筑物的鸟瞰图、仰视图、南、北、东、西立面效果图； (4) ?幕墙平面图、立面布置图、剖面图； (5) ?能够表达各立面所有细部做法（包括表达外墙密封、排水措施细部做法）的节点详图； (6) ?预埋件定位及骨架布置图； (7) ?幕墙方案设计概算报告，要进行细分，根据各区域进行概算编制结合第一、第二阶段需要提供纸质文本五套；电子文档一套,图纸需要提供 CAD 版本及 PDF版本各一套第三阶段：施工图设计阶段。(需要提供纸质 16套；电子文档一套,图纸需要提供 CAD 版本及 PDF版本各一套) (1) 完整的施工图包括：图纸目录，设计说明，平面图，立面图，剖面图，各幕墙系统展开图，不同幕墙系统间的展开图，施工节点详图（包括各幕墙系统标准节点、门窗节点、顶部收口节点、底部收口节点、层间幕墙节点、防雷节点、防火节点、所有转角收口节点以及施工需要的其他节点），结构计算书，节能计算书。设计范围除包括建筑幕墙外，与其关联的各入口、地下车库出入口雨棚及外墙遮阳板等均包括。 (2) 制定一份外墙系统、配件及相关材料的技术说明书，详细说明加工和安装期间的质量控制、测试和送审的要求。 (3) ?提供完整的幕墙预埋件图纸，便于土建施工单位或幕墙施工单位进行预埋施工。 95 (4) ?负责提供幕墙工作量清单，主要材料的技术性能比较、技术性能分析报告。 (5) ?负责提供幕墙构造做法，单元板等施工工艺要求，要有三维动画演示。 (6) ?负责协助业主完成幕墙施工图的审图报批工作，并确保顺利通过图审，不能影响幕墙施工单位的招标进度计划。第四阶段：施工期间的服务阶段（但不限于以下内容） (1) 负责幕墙施工图的图纸交底工作。 (2) 负责定期检查幕墙施工质量，并给与业主报告。（按月提供施工质量报告） (3) 负责设计和审核幕墙施工单位深化或设计的变更图纸。 (4) 负责幕墙材料的选型及材料的审核工作。 (5) 负责审核施工单位的幕墙组装及安装方案。 (6) 负责要与内装设计、擦窗机、标识标牌、幕墙灯光、航空灯系统的设计单位提供配合及技术支持。 (7) 如甲方需要，需派驻人员驻场，解决施工中的设计与施工的问题，该驻场人员需要经过甲方认可，不能满足要求的，必须根据甲方要求及时更换。 (8) 负责在施工过程中的技术要求、设计交底、招标清单重要节点、隐蔽工程的节点验收 (9) 幕墙施工期间需要有专人参加每月项目的工程例会。 (10) 参加幕墙竣工验收。 ? 游泳池：方案阶段： (1) 方案设计图 (2) 方案设计说明书 (3) 方案功能区流线说明 (4) 泳池造价估算表 (5) 泳池效果图系统设计施工图阶段： (1) 泳池各系统的设计图纸 (2) 必要的高程设计 (3) 系统原理图 (4) 系统说明 (5) 设备、管道布置平面图 96 (6) 设备所需水、电、暖通的系统施工图 (7) 电气、给排水、暖通等系统图 (8) 设施所需其他设计方配合的要求图 (9) 泳池设备房立面图、剖面图、轴测图 (10) 必要的安装祥图 (11) 控制系统的功能详细描述以及控制原理图 (12) 施工设计说明书（包括系统说明、材料说明、设备说明、控制说明、运行要求说明、效果要求说明、调试要求说明等）施工图审核阶段： (1) 依据已经确认的图纸，审核提交的施工图及施工说明。 (2) 提交施工图审核报告。施工质量监督管理阶段： (1) ?在泳池工程进行期间，设计师根据施工阶段巡视工地，以监督工程进度及确保工程质量，并确定工程进度是否配合合同文件的规定。 (2) 在施工巡视公司工程中，发现施工质量问题应及时向施工单位提出整改意见，并同时书面提交通知建设单位。泳池竣工验收阶段： (1) ?泳池竣工后，参与系统综合调试及竣工验收工作。 (2) ?审核竣工图纸及资料。 ? 标识标牌：方案设计阶段： 1）设计总说明 2）各功能区域现场分析及布置图 3）标识标牌材料及制作大样 4）标识标牌的清单 5）投资估算。施工图设计阶段： 1）设计方案及相应修改意见，细化标识标牌的细节，位置，材料及加工大样。 2）对需要提供照明的标识标牌，需要完善电气施工图纸，并提供用电量一览表，供机电设计予以配电设计。 3）编制详细的工程造价 97 编制设备清单阶段： 1）编制全部标识标牌的设备清单及材料要求。 2）协助审核招标清单及招标文件的内容。施工及监管阶段： 1）对施工单位提供的加工图纸及材料，款式等进行确认。 2）对现场施工的情况进行现场跟踪监督工作，确保实物与设计效果相符 ? 太阳能： (1) 设计说明，技术要求， (2) 管道平面布置图 (3) 太阳能收集板平米布置图 (4) 钢架与水箱等基础图纸 (5) 系统设备清单，技术要求（通用性） ? 楼宇亮化： (1) 亮化概念设计方案，并提供相应方案的工程预算估价 (2) 经过建设单位确认的亮化方案，进行深化设计，提交深化设计图纸供建设单位拟确认 (3) 经建设单位确认的深化设计，完成全部施工图纸设计，图纸深度要到达能够满足施工要求 (4) 提供亮化工程招标技术要求及材料清单。 (5) 负责与施工单位进行设计交底及现场安装指导工作。解决施工中遇到的技术问题及现场问题。 (6) 负责系统安装验收及系统调试，使其达到原先设计效果的要求。 ? 厨房：概念设计阶段： (1) 根据甲方提供的资料,提交不小于 1:100的概念设计图,并提交甲方审批。 (2) 提供所有设备尺寸、型号与品牌（三家品牌以上同档次）一览表(包括定加工制品), 并连同设备说明一起提交甲方审批。 (3) 提交厨房概念设计报告,内容包括: a．工艺流程图（包含提供 CAD 电子文档）并解释食品加工的流程； b．厨房设备布局图纸（包含提供 CAD电子文档）； c．设备机电功率表； 98 d．工程时间进度表； e．初步设计工程预算（设备控制性投资）。 (3) 提交厨房说明将作为其他设计的参考，这样可以确保建筑师和室内设计师有一个准确的并且有连续性的设计安排。 (4) 提供厨房设备机电负荷一览表、初步预算及设计、招标、评标、设备供应、安装与调试、验收的工程进度表。 (5) 参与建筑师，机电设计，其他设计、设计队伍中的成员协商以确定特殊的设计目标要求与工程限制。 (6) 参与建筑师及甲方的设计协调会议。深化设计阶段： (1) 提供所有厨房区域的“机电图”、厨房设备位置及供厨房设备操作的机电要求的具体点位。这些图纸必须显示给排水、供电、供蒸气、供煤气、排风要求。 (2) 提供所有厨房区域的布局平面图，以及必要剖面图以显示凹或凸处、混凝土底座、基座及排水槽等部位的位置及尺寸。 (3) 与建筑师和机电设计协商以确保相互之间工作的协调。 (4) 修正设备的初步工程预算提交甲方。 (5) 提交深化设计全套 CAD电子文档。厨房设备招投标阶段： (1) ?提供招投标需要的经过厨房设备详细工作布置图纸及各项设备的技术说明。 (2) 提供所有的定加工设备图纸,包括平面图、立面图、剖面图及局部大样图。 (3) 提交有关厨房设备的供应、安装和调试的技术招标文件。 (4) 提供加工生产的设备所需要的统一说明,并包含明确材料的质量标准要求 (5) 提交报告分项说明,并清楚描述每一个设备,包括材料、表面材料、附属件、零备件、操作形式、机电要求和制造建议等。 (6) 提交所有厨房设备机电一览表.包含三家以上同档次的产品品牌。 (7) 提交全套厨房设备建议品牌的生产商之设备样本，以及用于判定质量要求水平的技术参数及采购指南。 (8) 提交厨房设备数量清单光盘(采用 EXCEL 软件)以供投标者使用。 (9) 提供全套招标图纸（含 CAD 电子文档）。施工图审核及施工监督： (1) 对承包商提供的厨房的施工图纸进行审核； 99 (2) 承包商提供的施工图纸必须经过乙方审核批准后才能用于施工； (3) 施工监督确保现场施工与批准的施工图相同。施工调试阶段： (1) 提交各厨房设备的调试报告。 (2) 提交各独立厨房试运转报告。 (3) 提交厨房工程中的隐蔽工程验收报告。厨房设备验收阶段： (1) 提交整套经审核过由厨房设备施工单位提交的厨房设备产品说明书，操作手册，备件清单给甲方。 (2) 参与验收并移交，并提交验收报告。 (3) 乙方需配合甲方确保通过卫生防疫部门的检查验收。 ? 室外景观及绿化：方案阶段： (1) 设计构思说明书； (2) 总平面图（1：500～1：1000）； (3) 景观设计分析图（包括场地分析，功能分区，景观结构，空间及视线分析，交通组织）； (4) 重要景观节点方案设计图（1：300～1：500）； (5) 主要景观立面及断面设计图； (6) 重要景点透视图（手绘）及意向图片； (7) 户外家具、小品、雕塑布置图及意向图片（如有）； (8) 夜景照明方案设计； (9) 植物配置方案设计； (10) 按方案设计的深度要求，提供其他图纸与文字说明。施工图阶段： (1) 设计说明； (2) 总平面图； (3) 分区放线图（包括植物及园林小品、水系、园路、铺装的定位）；（1：100～250） (4) 分区竖向图；（1：100～250） (5) 分区铺装及索引图（1：100～250） 100 (6) 分区种植图（1：100～250）（包括乔木、灌木、地被）； (7) 苗木表（包括植物名称、规格、数量）； (8) 景观照明配电图（包括灯具布置、选型、线路走向、配电系统图、电气设计说明）； (9) 水景动力配电图（包括水景设备的位置、线路走向、配电系统图；不含特效水景设计）；（如有） (10) 景观给排水图（包括喷灌图、雨水排水图、水景给排水图）；（如有） (11) 景观节点详图，施工做法详图（包括铺装面材，详图大样）； (12) 物料表； (13) 按施工图的深度要求，提供其他图纸与文字说明。 ? 大厅展示区：方案阶段： (1) 综合说明，设计理念、布局说明、流线说明、材料技术措施说明等 (2) 平面布置图，包含多媒体、展板、灯光、展示实物等位置图 (3) 空间主要节点彩色立面图、剖面图 (4) 重点区域或各分区角度效果图 (5) 亮点设计效果图（含造型设计、背景设计） (6) 流线组织分析图 (7) 展板、展托（展具）的设计效果图和设计说明 (8) 材料、技术等说明及投资概算 (9) 其他需要表达设计意图的图纸施工图阶段： (1) 设计说明 (2) 顶、地、墙设计平面图、立面图、剖面节点详图 (3) 展台展柜详图 (4) 配套机电图（含弱电智能化） ? 其他： (1) 其他未详细要求的所有设计及各专项设计方案在满足发包人及相关部门要求同时，应单独成册，需要效果图呈现的专项设计应含多角度多部位效果图 (2) 其他未详细要求的所有设计及各专项设计施工图均需满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及其他国家现行规范和甲方、相关部门审批验收要求 101 第三卷第六章投标文件格式（项目名称）设计招标项目投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日 102 目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、联合体协议书（若有）五、设计费用清单六、资格审查资料七、设计方案八、其他资料 103 一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）： 1．我方已仔细研究了（项目名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（? ）的投标总报价（其中，增值税税率为），设计服务期限：日历天，按合同约定完成设计工作。 2. 我方的投标文件包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书（4）联合体协议书（如有）（5）投标保证金；（6）设计费用清单；（7）资格审查资料；（8）设计方案； ?? 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 4．如我方中标，我方承诺：（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 6.我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定 104 的要求在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。我公司承诺：严格遵守国家法律法规及规范性文件的规定，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。如我公司为本项目的中标候选人或异议人（投诉人），我公司自愿接受投标保证金在招标项目签订合同后予以退还，同时接受投标的项目负责人备案信息在诚信库中锁定，不得用于其他项目投标。如我公司故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，给他人造成的损失的，我公司明白应依法承担赔偿责任。构成犯罪的，会被移交司法机关处理。应承担赔偿责任的，我公司同意招标人在投标保证金中直接扣减相应数额。我公司如有恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为的，接受行政监管部门通报，未实行信用分的，自通报之日起 6个月内，自愿接受所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还,实行信用分的，按规定扣减信用分。 7．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码： 105 （二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注 1 项目负责人 1.1.2.5 姓名： 2 设计服务期限 1.1.4.3 日历天 3 合同价款确定方式 12.1.1 …… …… …… …… …… …… …… …… 投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日 106 二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系 (投标人名称)的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位章) 年月日 107 三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日 108 四、联合体协议书（如有）（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。 2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。 3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：。 5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。联合体牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）联合体成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字） …… 年月日 109 五、投标保证金若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。如采用银行保函，格式如下。（招标人名称）：鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）设计招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。担保人名称：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：年月日 110 六、设计费用清单 1.设计费用清单说明 2.设计费用清单单位：人民币元序号设计费用分项名称计算依据、过程和公式金额（元）备注 1 2 3 4 5 …… …… 合计报价 111 七、资格审查资料（一）基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业设计资质证书类型：等级：证书号：质量管理体系证书（如有）类型：等级：证书号：营业执照号员工总人数：注册资本（万元）其中高级职称人员成立日期中级职称人员基本账户开户银行技术人员数量基本账户银行账号各类注册人员经营范围投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）备注注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。 112 （二）近年财务状况表投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格设计服务期限设计内容项目负责人项目描述备注注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 113 （四）正在设计和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价设计服务期限设计内容项目负责人项目描述备注注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。 114 （六）拟委任的主要人员汇总表序号本项目任职姓名职称专业执业或职业资格证明备注证书名称级别证号 115 （七）主要人员简历表姓名年龄执业资格证书（或上岗证书）名称职称学历拟在本项目任职工作年限从事设计工作年限毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。 116 投标承诺书入库信息诚信承诺书为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿加入 “盐城市公共资源交易平台主体信息库”（诚信库），自愿将本单位相关信息予以登记并对外发布，信息库（诚信库）发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：一、我单位提交并在信息库（诚信库）发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单位自愿退出所有在盐城市招标投标平台上正在进行的投标项目并被取消会员资格，自愿接受禁止 1-3年内进入盐城市招标市场的处罚。同时作为失信行为推送至相关网站，进行联合惩戒。二、我单位在参加投标过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反自愿按规定接受处罚。三、我单位知晓盐城市有关部门不再对信息库（诚信库）内容进行审核把关，有关信息一经提交确认，将无法修改撤回，有关信息若有虚假，无论是否作废，均作为对我单位的处罚依据，我单位保证审慎提交。四、我单位保证认真、及时维护和更新信息库（诚信库）中与我单位有关的内容，保证用于投标的有关资料，关键信息齐全、清晰可辨、且是与原件一致的最新版本，若使用带有二维码电子证照投标，保证扫描二维码能正确读取有关数据且与系统查询一致，投标时严格按照招标文件约定从信息库（诚信库）勾选有关资料，如有违反，我单位对评标委员会作出的废标结论无异议。将自愿承担由此造成的一切不良后果。承诺人法定名称（法人公章）：统一社会信用代码：承诺人法定代表人（签字或盖章）：年月日 117 法定代表人诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加项目的投标; 二、保证我公司盐城市公共资源交易中心诚信库和本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；三、保证我公司用于本次投标的项目项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；五、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1号）要求进行，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉（异议）事项。 118 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、计失信行为录入不良行为记录系统、没收投标保证金等有关处理。投标单位（公章）：法定代表人（签字并盖章）：年月日 119 盐城市公共资源交易投标信用承诺书（样本）为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。法定代表人签名：企业名称（盖章）：年月日 120 项目负责人投标承诺函本人（姓名）系（投标人名称）参与（项目名称+标段名称）标段投标的项目负责人，我承诺本次投标截止前本人无行贿犯罪行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目负责人正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换项目负责人，否则接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为盐城市建设工程领域招投标及标后履约不良行为记录进黑名单限制一定时期作为项目负责人投标资格。项目负责人：（签字）身份证号码：联系电话：年月日 121 八、设计方案设计方案应包括（但不限于）下列内容：详见评标办法九、其他资料（标段编号：3209012104300001-BA-001）第一卷第一章招标公告 1. 招标条件 2. 项目概况与招标范围 3. 投标人资格要求 4. 技术成果经济补偿 5. 招标文件的获取 6. 投标文件的递交 7. 发布公告的媒介 8.其他 9. 联系方式第二章投标人须知投标人须知前附表 1. 总则 1.1招标项目概况 1.2 招标项目的资金来源和落实情况 1.3 招标范围、设计朊务期限和质量标准 1.4 投标人资格要求 1.5 费用承担 1.6 保密 1.7 语言文字 1.8 计量单位 1.9 踏勘现场 1.10 投标预备会 1.11 分包 1.12 响应和偏差 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 2.2 招标文件的澄清 2.3 招标文件的修改 2.4 招标文件的异议 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.2 投标报价 3.3 投标有效期 3.4投标保证金 3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 3.6备选投标方案 3.7投标文件的编制 4. 投标 5. 开标 5.1开标时间和地点 5.2 开标程序 5.3 开标异议 6. 评标 6.1 评标委员会 6.2 评标原则 6.3评标 6.4 无效标条款 6.5 评标结果（定标候选人）公示 7. 合同授予 7.1 中标候选人公示 7.2评标结果异议 7.3 中标候选人履约能力审查 7.4定标 7.5 中标通知 7.6技术成果经济补偿 7.7 履约保证金 7.8 签订合同 8.纪律和监督 8.1对招标人的纪律要求 8.2对投标人的纪律要求 8.3对评标委员会成员的纪律要求 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 8.5投诉 9. 是否采用电子招标投标 10. 需要补充的其他内容附件一：开标记录表附件二：问题澄清通知附件三：问题的澄清附件四：中标通知书附件五：中标结果通知书附件六：确认通知第三章评标办法（综合评估、评定分离法） 1. 评标方法 2. 评审标准 3. 评标程序第四章合同条款及格式第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.2 合同当事人和人员 1.1.3 工程和设计 1.1.4 日期 1.1.5 合同价格和费用 1.1.6 其他 1.2 语言文字 1.3 适用法律 1.4合同文件的优先顺序 1.5 合同协议书 1.6文件的提供和照管 1.6.1 设计文件的提供 1.6.2 发包人提供的文件 1.6.3 文件错误的通知 1.7联络 1.8转让 1.9 严禁贿赂 1.10 知识产权 1.11 文件及信息的保密 1.12 发包人要求 2. 发包人义务 2.1 遵守法律 2.2发出开始设计通知 2.3 办理证件和批件 2.4支付合同价款 2.5提供设计资料 2.6 其他义务 3. 发包人管理 3.1 发包人代表 3.2 监理人 3.3发包人的指示 3.4 决定或答夊 4. 设计人义务 4.1设计人的一般义务 4.1.1 遵守法律 4.1.2 依法纳税 4.1.3 完成全部设计工作 4.1.4 其他义务 4.2 履约保证金 4.3 分包和上得转包 4.4 联合体 4.5 项目负责人 4.6 设计人员的管理 4.7撤换项目负责人和其他人员 4.8保障人员的合法权益 4.9合同价款应专款专用 5. 设计要求 5.1 一般要求 5.2 设计依据 5.3 设计范围 5.4设计文件要求 6. 开始设计和完成设计 6.1 开始设计 6.2 发包人引起的周期延误 6.3 设计人引起的周期延误 6.4 第三人引起的周期延误 6.5 完成设计 6.6提前完成设计 7. 暂停设计 7.1发包人原因暂停设计 7.2设计人原因暂停设计 7.3暂停期间的文件照管 8. 设计文件 8.1设计文件接收 8.2发包人审查设计文件 8.3 审查机构审查设计文件 9. 设计责任与保险 9.1工作质量责任 9.2设计文件错误责任 9.3设计责任主体 9.4设计责任保险 10.施工期间配合 11. 合同变更 11.1 变更情形 11.2 合理化建议 12. 合同价格与支付 12.1合同价格 12.2 定金或预付款 12.3中期支付 12.4费用结算 13. 上可抗力 13.1上可抗力的确认 13.2上可抗力的通知 13.3 上可抗力后果及其处理 14.违约 14.1设计人违约 14.2发包人违约 14.3第三人造成的违约 15. 争议的解决第二节专用合同条款 1. 一般约定 1.6保密 2. 发包人 3. 设计人 3.1 设计人一般义务 3.2 项目负责人 3.3 设计人人员 3.4 设计分包 3.5 联合体 4. 工程设计要求 4.1 工程设计一般要求 4.3 工程设计文件的要求 5. 工程设计进度与周期 5.1 工程设计进度计划 5.3 工程设计进度延误 5.5 提前交付工程设计文件 7. 工程设计文件审查 9. 合同价款与支付 12. 知识产权 13. 违约责任 14. 上可抗力 16. 争议解决 17. 其他 1.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。第三节合同附件格式附件一：合同协议书第一部分合同协议书一、工程概况三、工程设计周期四、合同价格形式与签约合同价五、发包人代表与设计人项目负责人六、合同文件构成七、承诺九、签订地点十、补充协议十一、合同生效十二、合同份数附件二：履约保证金格式 2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果 3. 在本担保有效期内，如果设计人上履行合同约定的义务或其履行上符合合同的约定，我 4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务上变。第二卷第五章发包人需求第三卷第六章投标文件格式目录投标函及投标函附录（一）投标函（二）投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书五、投标保证金六、设计费用清单七、资格审查资料（一）基本情况表（二）近年财务状况表（三）近年完成的类似项目情况表（四）正在设计和新承接的项目情况表（六）拟委任的主要人员汇总表（七）主要人员简历表投标承诺书八、设计方案九、其他资料 2021-04-30T17:38:19+0800 1页(353,40) 041@0320902198904177531@孙辉@00000001 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:37:59+0800 1页(452,130) 041@N91320900673908697M@盐城市国投置业有限公司@00000001 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:37:46+0800 1页(326,160) 041@N91320900673908697M@盐城市国投置业有限公司@00000001 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:37:27+0800 1页(221,235) 041@Z12320900468212877L@中共盐城市委党校@00000001 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:37:13+0800 1页(69,220) 041@Z12320900468212877L@中共盐城市委党校@00000001 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:36:51+0800 1页(234,75) 041@N91320900722298013D@江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司@00000034 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名 2021-04-30T17:36:37+0800 1页(93,62) 041@N91320900722298013D@江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司@00000034 我检查过该文档，并且进行签章及数字签名

附件（1）

招标文件正文.pdf

我要登录

查看招标信息

监控对手动态

订阅合约商机

锁定一手标讯

微信扫描二维码关注餐饮招标通