餐饮招标通

慈溪市公共项目建筑中心厨具设备招标公告

您的位置: 首页 > 招标公告 > （编号：GS2021343）数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程
（编号：GS2021343）数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程
浙江-宁波
厨具设备
政府机构
发布于 2021-09-27

招标详情

（编号：GS2021343）数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程

公示期为：2021-09-28至2021-09-30

附件：

1.招标文件.pdf
数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设 备安装工程 （编号：） 招标文件 招标代理机构名称：（电子公章） 招标代理机构法定代表人：（电子印章） 备案单位： （电子备案章） 备案日期： 2021 年月日 时间安排表 招标文件下载 截止时间 2021 年月日 17 时 00 分 投标截止时间 2021 年月日 9 时 30 分 投标人要求澄清招标文件 的截止时间 投标截止时间3日前 投标保证金截止时间 2021 年月日 17 时 00 分（银行转账方式） 2021 年月日 24 时 00 分（其他方式） 2 第一卷 3 第一章 招标公告 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程招标公告 1.招标条件 本招标项目数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑），已由慈发改审批〔 2021 〕 53 号批准建设， 项目业主为慈溪市文化商务区开发有限公司，招标人为慈溪市公共项目建筑中心，招标代理 人为宁波永敬工程造价咨询有限公司，建设资金来自慈溪市文化商务区开发有限公司筹措解 决，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对厨房设备安装工程进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 建 设 地 点：本项目位于慈溪市文化商务区 04-B 和 04-C 地块。 建 设 规 模：对原有建筑进行改造，地上改造面积为 8589.75 平方米，地下改造面积为 2525 平方米。本次招标的厨房建筑面积约 265 平方米。 招标控制价 ：571041 元。 招 标 范 围：厨房设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、 验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质 保期内售后服务等。 标 段 划 分：一个标段。 交 货 地 点： 慈溪市文化商务区 04-B 和 04-C。 工期：总工期 45 日历天（接到开工指令后 30 日历天内完成设备交货，具备安装条件后 15 日历天内完成调试验收合格）。 3.投标人资格要求 3.1投标人资格要求：具有合法有效的企业营业执照； 3.2本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 网上招标文件获取：投标单位进入宁波市公共资源交易网慈溪市分网电子交易平台（工 程建设）（市级平台）中用交易证登录获取招标文件。获取前投标单位须进行慈溪市公共资 源交易主体信息登记。公告发布即可获取招标文件，招标资料为招标文件等。招标资料每套售 价50元，在开标时收取，售后不退。获取截止时间至2021年月日17时 00分。只有从网上获 取招标文件的单位才能投标。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021年月日上午 9时 30分，投 标人应将投标文件递交至慈溪市公共资源交易中心（慈溪市白沙路街道南二环东路 1355号） 二楼第开标室。 5.2 逾期送达（或上传）的或者未送达指定地点的投标文件，招标（代理）人不予受理。 4 6．投标保证金（投标人可任选以下四种投标保证金缴纳方式中的一种进行缴纳） 6.1 投标保证金缴纳方式一： 投标保证金1万元，通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴入慈溪市公共资源交易中 心招投标保证金专户，到账截止时间2021年月日17时前。 收 款 人：慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户 开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司营业部 子 帐 号： 转账回单、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的该企业基本账户开户证 明）应当编入投标文件中。 6.2 投标保证金缴纳方式二： 投标保证保险金额 1万元，通过投标人的基本账户以银行转账方式向中国太平洋财产保 险股份有限公司慈溪中心支公司（0574—63014215）或中国人民财产保险股份有限公司慈溪 中心支公司（0574—63921501）投保，保单出具截止时间2021年月日24时前。 保险保单、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的该企业基本账户开户证 明）和保险费用转账凭证应当编入投标文件中。 6.3 投标保证金缴纳方式三： 投标保证担保金额 1万元，通过投标人的基本账户以银行转账方式向宁波正大融资担保 有限公司（0574—63019208）办理投标担保，投标保函出具截止时间2021年月日24时前。 担保保函、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的该企业基本账户开户证 明）和担保保函费用转账凭证应当编入投标文件中。 6.4 投标保证金缴纳方式四： 银行保函金额 1万元，通过投标人的基本账户向宁波市行政区域范围内的银行办理银行 保函，银行保函出具截止时间2021年月日24时前。 银行保函、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的该企业基本账户开户证 明）和银行保函费用转账凭证应当编入投标文件中。 6.5其他说明与要求： 1.投标保证金和担保服务费用应当从投标人基本账户转出。 2.银行保函、担保保函应按照招标文件要求的格式出具。 7.发布公告的媒介 本次招标公告同时在宁波市公共资源交易网慈溪市分网上发布。 8.其他说明 8.1资格审查方式：本次项目采用资格后审方式，详细要求见招标文件。 8.2本次招标项目评标办法采用经评审的最低投标价法。 8.3慈溪市公共资源交易主体信息登记详见宁波市公共资源交易网慈溪市分网办事指南。 8.4疫情防控期间，请各投标单位遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。 5 9.联系方式 招标人：慈溪市公共项目建筑中心 招标代理机构：宁波永敬工程造价咨询有限公司 地址：慈溪市三北大街 777号 地址：慈溪市浒山街道孙塘南路 4号 联系人：汪工 联系人：王工 电话：0574-89297162 电话：0574-63899806 传真： / 传真：0574-63899806 6 第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 1.1.2 招标人 名称：慈溪市公共项目建筑中心 地址：慈溪市三北大街 777号 联系人：汪工 电话：0574-89297162 1.1.3 招标代理机构 名称：宁波永敬工程造价咨询有限公司 地址：慈溪市浒山街道孙塘南路 4号 联系人：王工 电话：0574-63899806 1.1.4 招标项目名称 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程 1.1.5 工程项目名称 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑） 1.2.1 资金来源及比例 慈溪市文化商务区开发有限公司筹措解决 1.2.2 资金落实情况 已落实 1.3.1 招标范围 厨房设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、 检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务 （包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等 1.3.2 工期 总工期45日历天（接到开工指令后30日历天内完成设备交货，具 备安装条件后15日历天内完成调试验收合格） 1.3.3 交货地点 慈溪市文化商务区04-B和 04-C 1.3.4 技术性能指标 详见招标文件第五章 1.4.1 投标人资质条件、 能力、信誉 详见招标公告 1.4.2 是否接受 联合体投标 不接受 接受，应满足下列要求：/ 1.4.3 投标人不得存在的 其他情形 (1）投标人具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域 内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形的； (2）投标人或法定代表人开标前在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的。 1.9 投标预备会 不召开 召开，召开时间： / 召开地点： / 投标人在预备会上提出问题的时间和形式： / 7 招标人澄清发出的形式： / 1.10.1 分包 不允许 允许：分包内容要求： 分包金额要求： 对 分 包 人 的 资 质 要求： 1.11.1 实质性要求和条件 实 质 性 内 容 包 括 ： 投 标报价、 工 期 要 求、投标 有效期、 主 要 技 术 性 能 指标、技 术 标 准 和 规 范 要求、投 标 保 证 金要求、 履 约 担 保要求、 违 约 经 济 责 任 及 其 他 招 标 文 件 要 求 承 诺 的 主 要 商 务 条 款 要求等。 其 他 补 充 ： / 1.11.4 偏差 不允许 允许：打“★” 的实质性要求和条件不允许负偏离。 2.1 构成招标文件的 其他资料 图纸、招标文件补充说明（如有） 2.2.1 投标人要求澄清招 标文件 时 间 ： 详 见 时 间 安 排 表 形 式 ： 以 书 面 8 形 式 （ 包 括 信函、传 真 等 可 以 有 形 地 表 现 所 载 内 容 的 形 式 ， 下 同 ） 向 招 标 （ 代 理 ） 人 提出。 （传真： 0574- 6389980 6邮箱： 1300003 17@qq.c om 地址： 慈 溪 市 浒 山 街 道 孙 塘 南 路 4 号） 2.2.2 招标文件澄清发出 时间和形式 时间：投标截止时间前 形式：以电子文件形式发布至宁波市公共资源交易网慈溪市分网 2.2.3 投标人确认收到招 标文件澄清 投标人在“宁波市公共资源交易网慈溪市分网电子交易平台（工 程建设）（市级平台）”中下载澄清资料，无需向招标人确认已 收到该澄清。因未及时浏览、下载而造成的后果，由投标人自行承 担。 2.3.1 招标文件修改发出 的形式 以电子文件形式发布至宁波市公共资源交易网慈溪市分网 2.3.2 投标人确认收到招 标文件修改 投标人在“宁波市公共资源交易网慈溪市分网电子交易平台（工 程建设）（市级平台）”中下载修改资料，无需向招标人确认已 收到该修改。因未及时浏览、下载而造成的后果，由投标人自行承 担。 9 3.1.1 投标文件的内容 投标文件由资格审查申请文件、技术标、商务标组成： （一）商务标： (1)商务标封面； (2)投标函； (3)开标一览表； (4)投标设备数量、价格表； (5)投标人认为需要说明的其他文件资料； （二）技术标（明标）： (1)技术标封面； (2)投标产品技术响应：由投标人根据“第五章 供货要求”中的 各项要求进行响应（其中有品牌要求的必须注明投标响应的品 牌），技术要求中未列内容的投标人可以自行设计格式进行技术 响应； (3)施工方案、施工质量保证措施、工程进度计划及保证措施、安全 文明施工及环保措施； (4)售后服务计划； (5)投标人认为需要说明的其他文件资料。 （三）资格审查申请文件： 资格审查申请文件主要包括以下内容： (1)资格审查申请文件封面； (2)法定代表人身份证明（若法定代表人签字的）或【附有法定代 表人身份证明书的授权委托书原件（若委托代理人签字的）】； (3)企业营业执照复印件； (4)投标保证金收执证明。包括：①银行转账回单或保险保单或银 行保函或担保公司保函；②基本账户开户许可证（或基本账户开 户银行出具的该企业基本账户开户证明）；③保险保单或银行保 函或担保保函的费用转账证明； (5)投标单位诚信承诺书原件； (6)投标人认为需要说明的其他文件资料。 注：以上投标文件组成内容中，若招标文件没有提供相应格式的， 由投标人自行编制。 3.2.1 增值税税金 的计算方法 税金按税务部门相关规定计取，政府部门有最新文件规定时按最 新文件规定执行。 3.2.4 最高投标限价 无 有，最高投标限价： 571041 元 3.2.5 投标报价的 其他要求 （1）投标人应根据招标人提供的设备清单和招标文件的其它各项 要求，采用综合单价单位估价法计算合价，计算出投标报价。 （2）综合单价法是指项目单价采用全费用单价（含税金）的一种 计价方法。本项目的投标报价应包括经验收合格投入运行并交付招 标人使用前所发生的一切相关费用【如制造、运输、装卸、保险、税金、 报关商检、保管、安装、调试、检测、验收等费用】，除非招标人对招 10 标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的 工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个综 合单价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合 价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用 已包括在其他有价款的综合单价或合价中。 （3）投标报价并须附有分项报价表，投标总价还应包括培训、质 保期备品备件价格等。投标内容承诺应当有培训免费以及质保期服 务满后五年内的备品备件价格，但不计入总价报价。中标人应自行 解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。水电费按实缴纳。 （5）投标人认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其他费用以 及承包范围内工程的所有检测费用均包含在投标报价中。在工程通 过竣工验收前，投标人负责人对已完成工程成品的保护工作，该 费用包含在投标报价中。 （6）投标报价一律采用人民币报价。 3.3.1 投标有效期 投 标 截 止 时 间 开 始 起 90 天 3.4.1 投标保证金 是否要求投标人递交投标保证金： 要求： （1）金额：不少于人民币 1万元整 （2）形式： 投标保证金缴纳方式一： 投标保证金 1万元，通过投标人的基本账户以银行转帐方式 缴入慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户，到账截止时间 2021年 月 日 17时前。 收 款 人：慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户 开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司营业部 子 帐 号： 转账回单、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的 该企业基本账户开户证明）应当编入投标文件中。 投标保证金缴纳方式二： 投标保证保险金额 1万元，通过投标人的基本账户以银行转 账方式向中国太平洋财产保险股份有限公司慈溪中心支公司 （0574—63014215）或中国人民财产保险股份有限公司慈溪中心 支公司（0574—63921501）投保，保单出具截止时间 2021年 月 日24时前。 保险保单、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的 该企业基本账户开户证明）和保险费用转账凭证应当编入投标文 件中。 投标保证金缴纳方式三： 投标保证担保金额 1万元，通过投标人的基本账户以银行转 账方式向宁波正大融资担保有限公司（0574—63019208）办理投 标担保，投标保函出具截止时间2021年 月 日 24时前。 担保保函、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的 该企业基本账户开户证明）和担保保函费用转账凭证应当编入投 标文件中。 投标保证金缴纳方式四： 银行保函金额 1万元，通过投标人的基本账户向宁波市行政区域 范围内的银行办理银行保函，银行保函出具截止时间 2021年 月 11 日24时前。 银行保函、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的 该企业基本账户开户证明）和银行保函费用转账凭证应当编入投 标文件中。 其他说明与要求： 1.投标保证金和担保服务费用应当从投标人基本账户转出。 2.银行保函、担保保函应按照招标文件要求的格式出具。 不要求 3.4.4 其他可以不予退还 投标保证金的情形 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条视为投标人 相互串通投标的情形； 投标人以不正当方式谋取中标的。 3.5 资格审查资料 的特殊要求 无 有，具体要求： 3.5.2 近年财务状况的年 份要求 不要求提供 要求提供：年 3.5.3 近年完成的类似项 目情况的时间要求 不要求提供 要求提供：年 3.5.5 近年发生的诉讼 及仲裁情况的 时间要求 不要求提供 要求提供：年 3.6.1 是否允许递交备选 投标方案 不允许 允许 3.7.3A（2 ） 投标文件副本份数 及其他要求 投标文件副本份数：不少于2份 是否要求提交电子版文件： 否 其他要求：中标单位另提供副本四份 3.7.3A（3 ） 投标文件是否 需分册装订 不需要 需要，分册装订要求：投标文件的“资格审查申请文件”和 “技术标”、“商务标”应分别成册。投标文件正本和副本应分别 装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 3.7.3（B ） 投标文件所附 证书证件要求 投标文件所附证书证件均为原件复印件，内容清晰，易于辨认。 3.7.3（B ） 投标文件 签字或盖章要求 按招标文件要求在相应位置盖章。 4.1.1（A ） 投标文件的密封 （1）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章 或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 （2）投标文件的“资格审查申请文件”、“技术标”、“商务标”、 按要求分别密封在不同的封套中。 4.1.1（B ） 投标文件加密要求 / 4.1.2 封套上应载明 的信息 （1）“资格审查申请文件”或“技术标”或“商务标”； （2）招标人名称； （3）投标的工程名称； （4）在 年 月 日 午 （规定的开标日期和时间）前不准启封； 12 （5）投标人的名称。 投标人未按上述 4.1.1(A)要求密封和加写标记的投标文件，招标 人不予受理，并退还其全部投标文件。 4.2.1 投标截止时间 2021 年月日上午 9 ： 30 分 4.2.2 递交投标文件地点 慈溪市公共资源交易中心（慈溪市白沙路街道南二环东路 1355 号）二楼第开标室。 4.2.3 投标文件是否退还 否 是，退还时间： / 5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 是否要求投标人代表出席开标会： 不要求 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加 开标会。如投标人未派代表出席开标会的，视同该投标人承认开标 记录，不得事后对开标记录及过程提出任何异议。 要求 要求出席的投标人代表：法定代表人（或其委托代理人）。要 求出席的投标人代表必须按时参加开标会（以填写“签到”或签 名为准），否则，其投标将被拒绝。 要求出席的投标人代表：所有投标人的法定代表人（或其委托 代理人）应当按时参加开标会，招标（代理）人按开标程序对投 标人的法定代表人（或其委托代理人）进行身份确认。在身份确认 时，委托代理人参加的须出示授权委托书原件、法定代表人身份证 明原件、本人有效身份证原件、开标前近四个月内（除开标当月） 任意一个月投标人为其缴纳过的社会保险书面证明资料（原件备 查）并签字；法定代表人参加的须出示法定代表人身份证明原件、 本人有效身份证原件并签字。法定代表人身份证明和授权委托书详 见格式。 未按上述要求提供相关资料的，将否决其投标，不再进行下步 评审。 5.2（4 ） 开标顺序 先开启资格审查申请文件并进行评审，再开合格投标人的技术标 ， 最后开评通过技术标评审的合格投标人的商务标。 6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 ≤ 1 人，专家 ≥ 4 人； 评标专家确定方式： 按相关规定抽取 6.3.2 评标委员会推荐中 标候选人的人数 1 家 7.1 中标候选人公示媒 介及期限 公示媒介：宁波市公共资源交易网慈溪市分网 公示期限：不得少于3日 7.4 是否授权评标委员 会确定中标人 是 否 7.6.1 履约保证金 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约担保形式：采用通过投标人的基本账户以银行转账 方式缴纳或银行保函或保险保单或担保保函。 履约担保的金额按中标合同金额的2%。 13 注：在合同签订前中标人须明确采用何种履约担保方式，若采 用保险保单形式的，中标人须向中国太平洋财产保险股份有限公 司慈溪中心支公司或中国人民财产保险股份有限公司慈溪中心支 公司投保，具体投保内容须经招标人确认；若采用保证担保形式 的，中标人须向宁波正大担保融资有限公司投保，具体投保内容 须经招标人确认。 不要求 9 是否采用 电子招标投标 否（即本招标文件中的 A情形） 是（即本招标文件中的B情形），具体要求： / 10 需要补充的其他内容 10.1 严重违法失信企业 和失信被执行人的 查询 在中标候选人公示前，招标代理人对中标候选人及其法定代表人、 拟派项目负责人的失信信息等进行查询，如为失信企业或失信被 执行人的，取消其中标候选人资格，本项目重新招标。 10.2 盖章要求 本招标文件中单位盖章指盖单位公章。 10.3 异议的渠道及方式 名称：宁波永敬工程造价咨询有限公司 地址：慈溪市浒山街道孙塘南路 4号 联系人：王工 电话：0574-63899806 10.4 投诉的渠道 及方式 投诉人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七 部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委 2013年第23号令 办理。本招标项目的监督部门及其联系方式： 监督部门：慈溪市公共资源交易管理办公室 地址：慈溪市白沙路街道南二环东路 1355号 电话：0574-63032252 10.5 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的，未经招标人书面同意，投标人 不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或 者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征 得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 10.6 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标 投标行政监督部门依法实施的监督。 10.7 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不 明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容 为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用 于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须 知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一 事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版 本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不 能形成结论的，按甬资交管办【2021】7号文规定执行，由招标人负 责解释。 10.8 关于评审资料 的约定 关于证书或原件资料的提交要求：资格审查中涉及评审内容的有 关证书或证明材料复印件的原件（基本账户开户许可证或由银行 通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》及采用电子证照的， 无需原件备查），投标人应在开标时随带备查，评标委员会可视 情要求投标人提交证明资料原件，以便核验，如投标人未能提交 原件的，评标委员会有权对相应评审内容不予认可。 14 10.9 其他内容 中标单位必须为工程期间参与项目建设的所有从业人员办理必要 的保险手续，费用在投标报价时综合考虑，其余险种招标人另有 要求的，也应投保。在厨房设备生产、运输、安装、调试过程中发生 的一切安全生产事故及其他事故，由中标人负担一切责任，同招 标人无涉。 注：投标人须知前附表是对投标人须知相关条款的补充和说明，如有不一致，以投标人须知 前附表为准 。 15 1.总则 1.1 招标项目概况 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施 条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备进 行招标。 1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附 表。 1.2 招标项目的资金来源和落实情况 1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标 1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 1.3.2交货期：见投标人须知前附表。 1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。 1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉： （1）资质要求：见投标人须知前附表； （2）财务要求：见投标人须知前附表； （3）业绩要求：见投标人须知前附表； （4）信誉要求：见投标人须知前附表； （5）其他要求：见投标人须知前附表。 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对 投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。 需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 16 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体 牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质 等级； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中 投标，否则各相关投标均无效。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备 投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶 属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处 罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保 密，否则应承担相应的法律责任。 17 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注 释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 投标预备会 1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附 表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招 标人，以便招标人在会议期间澄清。 1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前 附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成 部分。 1.10 分包 1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投 标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人 须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。 1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标 人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 1.11 响应和偏差 1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利 于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须 知前附表。 1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描 述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。 1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支 持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报 告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支 持资料，其投标将被否决。 1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差 应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏 18 差项数的投标将被否决。 1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏 差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括： （1）招标公告（或投标邀请书）； （2）投标人须知； （3）评标办法； （4）合同条款及格式； （5）供货要求； （6）投标文件格式； （7）投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成 招标文件的组成部分。 2.2 招标文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不 全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的 时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文 件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的 投标截止时间不足 15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长 投标截止时间。 2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知 招标人，确认已收到该澄清。 2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在 本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。 2.3 招标文件的修改 2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已 购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时 间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时 19 间。 2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通 知招标人，确认已收到该修改。 2.4 招标文件的异议 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日 前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将 暂停招标投标活动。 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.1.1 投标文件应包括下列内容： （1）投标函； （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书； （3）联合体协议书； （4）投标保证金； （5）商务和技术偏差表； （6）分项报价表； （7）资格审查资料； （8）投标设备技术性能指标的详细描述； （9）技术支持资料； （10）技术服务和质保期服务计划； （11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成 投标文件的组成部分。 3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合 体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。 3.2 投标报价 3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规 定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的 要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。 20 3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致 的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则 视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标 函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修 改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限 价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 3.3 投标有效期 3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。 3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规 定的责任。 3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投 标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标 保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其 投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保 证金的银行同期存款利息。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、 形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为 其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应 当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其 投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否 决其投标。 3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中 标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同 期存款利息。 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签 订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 21 （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或 补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格 预审文件的要求，且没有实质性降低。 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料， 以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投 标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及： （1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照 “三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）； （2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组 织机构代码证的复印件。 3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计 报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年 份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份 的，应提供成立以来的财务状况表。 3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、 设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只 填写一个项目，并标明序号。 3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协 议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的 相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体 时间要求见投标人须知前附表。 3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 3.6 备选投标方案 3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否 则其投标将被否决。 3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案 22 方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求 编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报 价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增 加附页，作为投标文件的组成部分。 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范 围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以 提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标 文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代 理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定 代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明 或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、 行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位 负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。 （2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面 右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前 附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不 一致时，以纸质正本文件为准。 （3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装 订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。 3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外， 投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文 件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或 加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加 盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖 章的具体要求见投标人须知前附表。 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由 23 投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 4.1.1（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投 标文件，具体要求见投标人须知前附表。 4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标 文件。 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向 投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。 4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。 4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已 递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭 证。 4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向 投标人发出确认回执通知。 4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。 4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条 第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 24 5. 开标 5.1 开标时间和地点（A） 招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前 附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其 委托代理人准时参加。 5.1 开标时间和地点（B） 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标 投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理 人应当准时参加。 5.2 开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺 序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、 交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行 解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、 交货地点及其他内容，并记录在案； （5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录 上签字确认； （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的 电子印章在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 5.3 开标异议 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制 作记录。 25 6. 评标 6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其 委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组 成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附 表。 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过 行政处罚或刑事处罚的； （5）与投标人有其他利害关系。 6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原 因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论 无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 6.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标 6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程 序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评标依据。 6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选 人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 7. 合同授予 7.1 中标候选人公示 招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒 介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。 7.2 评标结果异议 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期 26 间提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投 标活动。 7.3 中标候选人履约能力审查 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可 能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规 定的标准和方法进行审查确认。 7.4 定标 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定 中标人。 7.5 中标通知 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标 通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.6 履约保证金 7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招 标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保 证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证 金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体 中牵头人的名义提交。 7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标， 其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 应当对超过部分予以赔偿。 7.7 签订合同 7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件 和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时 向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有 权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证 金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时 向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失 的，还应当赔偿损失。 7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目 27 向招标人承担连带责任。 8.纪律和监督 8.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通 损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 8.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委 员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动 中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守 影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标 准进行评标。 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人 透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。 在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进 行。 8.5 投诉 8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规 规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉 应当有明确的请求和必要的证明材料。 8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的， 应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。 异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。 9. 是否采用电子招标投标 本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。 28 10. 需要补充的其他内容 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 29 附表一：开标记录表 宁波市公共资源交易平台开标记录表 (2021年版) 项目名称 交易登记号 开标地点 开标时间 序号 投标人 投标报价 质量 工期（交货 期） 其他内容 签名 备注 招标人编制的标底： 开标（公证）结果：进入开标程序共 家。 招标人代表（签名）： 唱标人（签名）： 记录人（签名）： 监标人（签名）： 说明：1.本表由招标（代理）人填写，一式三份，招标（代理）人、监管机构、交易中心各一份。 2.交通项目双信封开标的按招标文件格式。 29 宁波市公共资源交易管理办公室监制 表6 附件二：问题澄清通知 问题澄清通知 编号： （投标人名称）： 评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以 澄清、说明或补正： 1. 2. …… 请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下 载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详 细地址）。 评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章） 年月日 29 附件三：问题的澄清 问题的澄清、说明或补正 编号： 评标委员会： 问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下： 1. 2. …… 上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。 投标人的法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年月日 28 宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制 31 附件四：中标通知书 中标通知书 项目名称 交易登记号 交易类别及阶段 □项目管理（代建） □总承包 □勘察 □设计 □施工 □监理 ■设备 □材料 □其他 　　　　（中标人名称） ： 你方于　　　年　　月　　日递交的该项目　　　　投标文件已被我方接受，被确定为 中标人。 中标范围：　　　　　　　　　　　　　　　 　。 中标价：　 　　　　　　　　　　　　　　 　。 质量等级：　　 　　　　　 　　　　。 交货期：　　　　 　。 请你方在接到本通知书后的　　　　天内到　　　　　　　　　　　（指定地点）与我 方签订合同。在此之前按招标文件第　　　章“投标人须知”第　　　款规定提交履约担保。 特此通知。 招标人：（盖单位章） 招标代理人：（盖单位章） 法定代表人：　　 　　（签字或盖章） 法定代表人：　 　 　 　（签字或盖 章） 年　 月 日 年　 月 日 备 注 说明： 32 第三章 评标办法 评标办法前附表 1 评标办法 经评审的最低投标价法 条款号 评审因素 评审标准 2.1 初步评审标准 2.1.1 形 式 评 审 标 准 投标人名称 与营业执照一致 投标文件 签字盖章 按招标文件要求在相应位置签字盖章，签字盖章要 求应符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定或略有改变但 不影响实质性内容响应 报价唯一 只能有一个有效报价 其他 符合招标文件要求 2.1.2 资 格 评 审 标 准 资格审查申请文件 编制内容 符合第二章“投标人须知”第3.5项规定 营业执照 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备 有效的营业执照 资质要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 其他要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 不存在禁止投标 的情形 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任 何一种情形 其他 符合招标文件要求 2.1.3 响 应 性 评 审 标 准 投标文件编制内容 符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 投标函 按规定内容填写齐全，满足招标文件的实质性要求 和条件 33 投标报价 同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个 或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效 或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有 效；（2）未超出本项目招标控制价。 交货期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 交货地点 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 质量要求 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 技术支持资料 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 权利义务 符合第四章“合同条款及格式” 投标设备及相关服务 符合第五章“供货要求”中打“★”的实质性要求 和条件 其他实质性要求响应 投标文件中无招标人不能接受的条件，且符合符合 第二章“投标人须知”第1.11.1项规定 其他 符合招标文件要求 2.2 详细评审标准 条款号 评审因素 评审标准 2.2.1 分值 构成 █ 经评审的最低投标价法 2.2.2 评标基准价的 计算方法 1）投标报价的确定 投标报价采用总价报价形式，以“元”为单位，保留到个位数为止。对未按此 规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，须按上述规定进行 修正，第一位小数四舍五入。 注：投标报价需进行细微偏差修正的，其投标报价 = 经修正的投标报价，下 同。 2）风险控制价 R 风险控制价 R＝通过商务标初步评审的各投标报价的算数平均值×85% （N≤7 家时）；或风险控制价 R＝通过商务标初步评审的各投标报价去掉 N1个最高价、 N2个最低价后的算数平均值×85%（N＞7家时） 其中，N 为通过商务标初步评审后投标单位的数量； N1=0.1N+1，向上进位取 整数；N2=0.1N，向上进位取整数（例：N=11，则 N1=0.1×11+1=2.1，向上进 位取整数，则N1=3；N2=0.1×11=1.1，向上进位取整数，则 N2=2，计算方式下 同）。上限值和下限值以“元”为单位，四舍五入保留到个位数。 34 3）投标合理报价范围 投标合理报价范围上限值 = 招标控制价 投标合理报价范围下限值 = 风险控制价 R 2.2.4 （1） 技术标评分标 准 技术标评审采用合格制，对下列情况之一的，技术标视作不合格处理。 （1）项目工期或者质量未响应招标文件要求的； （2）安装组织方案不可行或者严重不符合实际情况的； （3）设备的主要技术、结构、材质、性能等不符合招标文件要求的； （4）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件 要求的； （5）没有质保期及售后服务承诺的或与招标文件不符的； （6）不响应招标文件规定的其他实质性技术要求的； 2.2.4 （3） 商务标评分标 准 经评审的最低投标价法 （1）经评审的投标报价低于风险控制价且未提供充分、合理的成本测算 资料或提供的成本测算资料未经评标委员会评审通过的，应作否决投标处理； （2）经评审的投标报价低于风险控制价且提供的成本测算资料经评标委 员会评审通过的，不得被推荐为中标候选人； （3）经评审的投标报价高于招标控制价的，应作否决投标处理； （4）经评审的投标报价在投标合理报价范围的，按照本表3.4.1款规定 进行排序。 3.4.1 推荐中标候选 人 本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表规定的中标候选人推 荐数量，按通过评审的投标报价从高到低排序，推荐中标候选人。 投标报价相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的 排名在先。排序第一名即推荐为中标候选人。 35 附表 3 否决投标一览表 一、总则 本表所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和 本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须 知”和本章正文部分的规定为准。 二、否决投标条件 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决处理： 1、招标文件要求采用数据电文形式的投标文件时，投标人提交的电子投标文件无法读取的； 2、除投标人须知前附表规定允许外，投标人递交了备选投标方案的； 3、有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 4、未按招标文件要求提交投标保证金的； 5、依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审时，有一项不符合评审标准的； 6、没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差 范围或最高项数的； 7、不按本章第3.1.3项规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正的； 8、不按本章第3.3款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在的问题进行澄清、说明或补正的； 9、在评审过程中出现以下疑似串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的情形，应做否决投标处理，并 转移招投标监管部门调查：不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡 MAC 地址（如 有）、硬盘序列号（Optane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）或 IP地址相同的； 10、投标报价高于最高投标限价的(详见投标须知前附表)； 11、投标文件封面上未标注“正本”或“副本”字样的； 12、投标文件封面同时未盖投标单位公章和未经法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的； 13、投标函同时未盖投标单位公章和未经法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）的； 14、投标函关键字迹模糊辨认不清或实质性内容未响应的； 15、投标文件未按招标文件规定份数递交的； 16、不同投标人的投标文件互相混装的或同一投标人的投标文件相互混装的； 17、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 36 18、法律、法规和招标文件规定的其它应当否决投标的情形。 37 1. 评标方法 本次评标采用评标办法前附表规定的评标办法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件， 按照本章规定，确定推荐的中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 2.1.1 形式评审标准：见本办法前附表。 2.1.2 资格评审标准：见本办法前附表。 2.1.3 响应性评审标准：见本办法前附表。 2.2 分值构成与评分标准 2.2.1 分值构成：见本办法前附表。 2.2.2 评标衡量值计算 评标衡量值计算方法：见本办法前附表。 2.2.3 1个投标报价偏离单位计算 1个投标报价偏离单位计算：见本办法前附表。 2.2.4 评分标准 （1）技术标评分标准：见本办法前附表。 （2）资信标评分标准：见本办法前附表。 （3）商务标评分标准：见本办法前附表。 3. 评标程序 3.1 初步评审 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5款规定的有关证明和证件的原 件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标 准的，作否决投标处理。 3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 38 （1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对其报价进行修正，并 要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：投标文件中的大写金额 与小写金额不一致的，以大写金额为准；如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他 分项报价之中。 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A； （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B； （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C。 3.2.2 评分分值计算规则按本章前附表第2.2.1项规定。 3.2.3 投标人得分按本章第2.2.1项规定计算。 3.3 投标文件的澄清 3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表 述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进 行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文 件的组成部分。 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或 补正，直至满足评标委员会的要求。 3.4 评标结果 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章前附表的规定 推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 39 第四章 合同条款及格式 40 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑） 厨房设备供应与安装合同 41 合同编号： 签订地点：慈溪市 签订日期：2021年月日 42 第一部分　协议书 发包人：慈溪市公共项目建筑中心 承包人： 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备、材料的供应、安装与维保等事项协商一致，订立本合同。 　　第一条 工程概况 工程名称：数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程 工程地点：本工程位于慈溪市文化商务区04-B和04-C地块。 工程内容：厨房建筑面积约265平方米。 　 第二条 工程承包范围 厨房设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、 技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等。相关设备规格数量及价格单详见投标文件。其中的规格参数与 发包人认定的有效施工图不一致时，以施工图为准；若规格参数变更，费用和交货期另议。 第三条 合同工期 总工期 日历天（接到开工指令后 日历天内完成设备交货，具备安装条件后 日历天内完成调试、 验收合格）。 第四条 质量标准及要求 质量标准：厨房设备涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家卫生及消防 等有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。 质量要求：合格。 　　第五条 合同价款 （大写）人民币元整（RMB￥：元） （1）本合同价格形式：固定综合单价，不受汇率变动等因素的影响。 （2）本合同价款包括厨房设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的 所有费用，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务相关费用等。水电费按实缴纳。 第六条 组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 43 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标函及其附录 4、招标文件及其附件 5、本合同特殊条款 6、补充条款 7、本合同一般条款 8、标准、规范及有关技术文件 9、图纸 10、已标价工程量清单（如有） 11、工程报价单或预算书 12、合同附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 第七条 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》和第三部分《特殊条款》中分别赋予它们的定义相同。 第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。 第九条 发包人向承包人承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 第十条 合同生效 本合同双方约定经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）、单位盖章且承包人按约定向发包人提交履约担保后 生效。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 　 住所： 住所： 　 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 户名： 户名： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码： 44 第二部分一般条款 1.定义 本合同中的下列术语应解释为： (1)“合同”系指双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。 (2)“合同价”系指根据合同规定，在承包人完全履行合同义务后，发包人应付给承包人的款项。 (3)“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材 料。 (4)“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技 术协助、培训和其他类似的义务。 (5)“发包人”系指购买货物的单位。 (6)“承包人”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。 (7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。 (8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。 2.技术规范 提交货物的技术规范应与竞价文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其竞价响应文件的规格偏差表(如 果被发包人接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 3.专利权 承包人应保护发包人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何 第三方提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 4.包装要求 4.1除合同另有规定外，承包人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运 输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由承包人承 担。 4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 5.装运标志 5.1承包人应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： (1) 收货人： (2) 合同号： 45 (3) 装运标志： (4) 收货人代号： (5) 目的地： (6) 货物名称、品目号和箱号： (7) 毛重/净重（公斤）： (8) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）： 5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，承包人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊 装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，承包人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。 6.交货方式 6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。 (1)现场交货：承包人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由承包人承担。所有货物运抵 现场的日期为交货日期。 (2)工厂交货：由承包人负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由发包人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。 (3)发包人自提货物：由发包人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。 6.2 承包人应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立 方米)和备妥交货日期通知发包人。同时承包人应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、 总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊 要求和注意事项通知发包人。 7.装运通知 7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在承包人已通知发包人货物已备妥待运输后24小时之内，承包人应将合同号、 货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知发包人。如因承包人延误将上述内 容用电报或电传通知发包人，由此引起的一切损失应由承包人负担。 8.保险 8.1由承包人办理货物的一切保险。 9.付款方式 付款方式见合同特殊条款。 10.技术资料 合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付： 10.1合同生效后30天之内，承包人应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、 46 使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给发包人。 10.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。 10.3如果发包人确认承包人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，承包人将在收到发包人通知后3天内将这些资 料免费寄给发包人。 10.4 有关技术资料的详细要求见特殊条件。 11.质量保证 11.1承包人应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格 和性能的要求。承包人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期 之内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。 11.2根据发包人按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与 合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，发包人应尽快以书面形式通知承包人，提 出索赔。 11.3承包人在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 11.4如果承包人在收到通知后30天内没有弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。 11.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。 12.检验 12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同 规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验 的结果和细节应在证书中加以说明。 12.2货物运抵现场后，发包人将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量 或两者都与合同不符，发包人有权在货物运抵现场后30天内，根据发包人按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检 验证书向承包人提出索赔。 12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符 合要求的材料，发包人将有权向承包人提出索赔。 12.4发包人有权提出在货物制造过程中派人到境内制造厂进行监造，承包人有义务为发包人监造人员提供方便。 12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知发包人。 13.索赔 13.1发包人有权根据发包人按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向承包人提出索赔。 13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果承包人对发包人提出的索赔和差异负有责任，承包人应 按照发包人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 47 (1)退货：承包人按合同规定的同种货币将货款退还给发包人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续 费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2)根据货物低劣程度、损坏程度以及发包人所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。 (3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，承包人应承担一切费用和 风险，并负担发包人所发生的一切直接费用。同时，承包人应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。 13.3如果在发包人发出索赔通知后30天内，承包人未作答复，上述索赔应视已被承包人接受。承包人未能在发包人提出 索赔通知后30天内或发包人同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，发包人将从未付款或从承包 人开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，发包人有权向承包人提出不足部分的补偿。 14.延期交货 14.1承包人应按照：《设备规格型号表》中发包人规定的时间表交货和提供服务。 14.2在履行合同过程中，如果承包人遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、 延误时间通知发包人。发包人在收到承包人通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 14.3如果承包人拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。 15.违约赔偿 15.1除合同第16条规定外，如果承包人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，发包人可从货款中扣除违约赔偿费， 赔偿费金额按“合同法”规定执行。 16.不可抗力 16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行 合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门 出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间 内达成进一步履行合同的协议。 17.税费 17.1根据国家现行税法对发包人征收的与本合同有关的一切税费均由发包人负担。 17.2根据国家现行税法对承包人征收的与本合同有关的一切税费均由承包人负担。 17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由承包人负担。 18.履约保证金 18.1承包人收到成交通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向发包人提供相当于合同总价10%的履约保证金，其有 效期到发包人将货款付至除质保金外一次性无息退回。 18.2如承包人未能履行合同规定的任何一项义务，发包人均有权从履约保证金中得到补偿。 48 19. 诉讼 19.1双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方 均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解。 19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。 20.违约终止合同 20.1发包人在承包人违约的情况下，如果： (1)承包人未能在合同规定的限期或发包人同意延长的限期内提供全部或部分货物； (2)如果承包人未能履行合同规定的其它义务，承包人在收到发包人发出的违约通知后30天内，或经发包人书面认可延 长的时间内未能纠正其过失，发包人可向承包人发出书面通知，终止部分或全部合同。 在这种情况下，并不影响发包人向承包人提出的索赔。 20.2在发包人根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，发包人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物 类似的货物，承包人应对购买类似货物所超出的费用负责。而且承包人还应继续执行合同中未终止的部分。 21.破产终止合同 21.1如果承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同。该终止合同将不损害或影响发 包人已经采取或将要采取的补救措施的权利。 22.转让和分包 22.1未经发包人事先书面同意，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。 23.合同修改 23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由双方签署书面的合同修改书。 24.通知 24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到 对方明确的地址。 25.计量单位 25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。 26.适用法律 26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。 27.合同生效及其它 27.1合同应在双方签字盖章并在发包人收到承包人提供的履约保证金后开始生效。 49 27.2本合同正本二份，副本份数按特殊条款约定，以中文书写。 27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。 50 第三部分 特殊条款 1、合同文件及解释顺序 （1）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）投标函及其附录 （4）招标文件及其附件 （5）本合同特殊条款 （6）补充条款 （7）本合同一般条款 （8）标准、规范及有关技术文件 （9）图纸 （10）已标价工程量清单（如有） （11）工程报价单或预算书 （12）合同附件 合同履行过程中，承发包双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2、技术规范 2.1适用标准、规范 本合同所指的货物及服务应符合招标文件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国 家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 3、专利权 3.1承包人应保证，发包人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商 标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由承包人承担一切责任。 3.2承包人为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归发包人所有，但只能用于本合同目的。 4、包装要求 4.3包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由承包人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过 程中有任何损坏由承包人负责。 4.4包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等） 和气候特点，以及露天存放的需要。 4.5专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用途。 5、装运标志 51 5.1每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长×宽×高用 mm表示）、净重（㎏）、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。 5.3包装费已包含在合同价内。 6、交货方式 6.1交货方式：由承包人负责运送设备至数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）工地现场卸货，并负责保管、安装、调试、 直至通过相关部门验收合格。所有设备运抵现场日期为交货日期。 6.2运输及费用：承包人负责办理运输和保险，将设备运抵发包人工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装 卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由承包人自行负责，设备到场后，继续由承包人负责保管直至承包人设备 安装完成、通过相关部门验收合格并办理交付使用手续后止。在此期间承包人自行承担相应费用，并承担一切责任。 6.3到货查验：设备运抵现场后，承包人提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。发包人自接收承包人 书面申请检验起 7天内组织监理等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行检验，该检验不代表已经验收合格（最终 以工程竣工验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，承包人应无条件及时更换，并保 证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，发包人有权在设备运抵现场后90天内根 据承包人检验标准自己检验结果或当地技术监督部门出具的检验证书向承包人提出索赔。 7、装运通知 7.1承包人在设备发运前7天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装、箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、 贮存的特殊要求以传真形式通知发包人，以便接货。 7.2装运单证 在工地交货时，将装运单据交给发包人： （1）装运单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量； （2）制造厂出具的质量证明文件。 8、保险 8.1货物到达交货地点之前的所有保险费用（按货物总价的110%价值投保）由承包人负责。 8.2.1承包人必须为其在工程实施期间参与项目建设的所有从业人员，办妥各种必须投保的险种，费用由承包人自行承 担。如因承包人迟迟不办妥该险种，导致工程无法推进，发包人有权在应付款项中扣除相应费用予以补办，同时拥有继续索 赔的权利。 所有保险不应免除由于承包人过失造成损失而承担的责任。因承包人自身原因导致的事故，由其承担由此产生的人身伤 害赔偿责任和损失，与发包人无涉。 8.2.2在不限制合同规定承包人和发包人的义务和责任条件下，承包人应以承包人和/或发包人为收益人对工程进行投保。 9、合同价款与支付 52 9.1 本合同价款为 元，大写：人民币 元整。 （1）上述价格包括厨房设备、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有 工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等。水电费按实缴纳。 （2）包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用；承包人在合同有效期内不得以任何理由 提出变动（因发包人要求修改技术配置引起的价格变动除外）。 （3）包括合同涉及到的、由承包人提供的与设备的安装与调试有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由 承包人负责运进和运离工程现场。 （4）包括承包人人员到现场的一切交通食宿费，承包人应自行解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。发包人为承包 人人员在现场居住提供便利，但有关费用由承包人自理。 （5）除非另有规定，承包人的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作的费用，不论它 们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。 9.2合同款项支付 （1）发包人在本合同生效之日起14个工作日内，向承包人支付本合同价款的20％作为预付款； （2）货到工地查验后14个工作日内，发包人向承包人支付本合同价款的30%； （3）设备安装、调试完毕，验收合格之日起14个工作日内，发包人向承包人支付本合同总价的30%； （4）待工程履约考核完成并出具考核意见、工程经发包人委托的中介机构审计完毕并出具审计报告后28个工作日内，发 包人扣除应扣款项后，将余款与承包人一次性结清。余款结算见本合同专用条款“28.10竣工结算”； （5）质保金的额度为工程结算价的1.5%，可以银行保函、保险保单或担保保函的形式提供或者在结算时扣留。质量保证金 采用银行保函、保险保单或担保保函的，承包人须在结算审定之日起3个工作日内提供相应担保单据。 质保金在质保期满后14个工作日内按规定扣除相应款项后一次性结清（质量保证金采用银行保函、保险保单或担保保函 的，如有理赔事项，由担保人完成赔付后失效）； （6）如工程竣工资料全部归档并送交发包人后，超过3个月结算仍未能被有关单位核准完毕，而承包人已配合发包人办 妥工程完工后期相关手续，发包人可根据工程实际和决算审计进度，酌情先支付至合同价款的85%，其余仍按规定结算。 10、技术资料 10.1最终交付使用需提交四套完整的技术资料、图纸和文件，应至少包括以下内容： （1）合格证； （2）使用手册； （3）厨房竣工图； （4）承包人认为有必要提供的其他文件和技术资料。 上述技术文件应包含保证能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。 53 10.5技术条款的确认 10.5.1在本合同签订后 7个日历天内承包人应向发包人提交安装图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术 条款进行确认，发包人于承包人提交之日起 7日内将确认的技术条款交付承包人。 10.5.2设备制造之前，承包人必须派专业技术人员到现场核对安装尺寸等技术参数，承包人须向发包人出具书面的情 况核对说明。若有与发包人招标时提供的相关数据以及前款确认的内容不符，须及时书面通知发包人，否则引起的损失由承 包人自负。 10.6承包人应保证上述文件的准确性，否则，由承包人对发包人产生的一切直接损失承担赔偿责任。 10.7所有承包人提供的技术文件的全部费用已包含在合同价中。 10.8所有未列明交付时间的承包人应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给发包人。 10.9发包人到货后如发现承包人未提供有关文件，可以推迟付款，直至承包人补齐有关文件。 11、质量保证 承包人承诺所提供的厨房设备是全新的、一流的、美观的，易于检验、清洗及维修。厨房设备涉及的设计标准、规范，产品 标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范，应符合国家卫生及消防等有关条例及规范（如有新的标准应采纳新标准）， 并完全符合本合同、技术协议及有关补充文件（如有）规定的规格、性能、质量规范，以及符合本合同规定的质量验收标准并 满足本合同之特殊目的；承诺安装材料为全新的、且安装质量符合合同要求；承诺所提供的货物经正确安装、正常运转和保养 在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，承包人对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故 障负责。 11.5质保期从验收合格之日算起个 月。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，承包人应免 费维修和正常保养。 在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则设备或其部件、安装材料等损坏应由承包人免费维修、供应和安装。需提供 24小时服务，而且承包人维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题。若设备重要部件发生更换或返修，更换 或返修件的质保期为重新安装正常运行后的 24 个月。超出约定时间承包人未提供维修服务的，发包人可委托其他人进行维 修，费用从从质量保证金中扣除或由银行赔付。 在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整等。承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题 造成的损坏及故障。 11.6工程质量（含未按图施工、不执行变更、质量通病、缺陷、材料品牌不符等情况）未达到合同或规范要求，书面警告， 限期整改，限期未整改或整改不合格，发包人启动工程质量过程考核，根据情节严重程度，扣除违约金1000-5000元/次 （项）。 11.7质保期满后，如发包人仍需委托承包人维护，双方另行协商。 14、延期交货与违约赔偿 14.1若因承包人原因造成不能在合同工期内验收合格，按1000元/天向发包人支付违约金。 14.3承包人守约的情况下，发包人延期付款的，每延迟1个工作日，发包人应向承包人支付逾期应付款千分之一的违约 54 金，并据实赔偿承包人所受的损失。 15、违约责任 15.1承包人未达到安全文明施工要求的，书面警告，限期整改，限期未整改或整改不合格，发包人启动工程安全文 明过程考核，根据情节严重程度，扣除违约金 1000-5000元/次（项）。若已不具备整改条件，再应扣除相应的安全文明 专项费用（如有）。 承包人安全防范措施落实不到位，监理人或发包人要求作较大整改达 3次以上，发包人可以扣除部分安全履约保证 金。 如在施工过程中发生重大安全事故，每发生一起，承包人应向发包人支付合同价款 1%的违约金。 15.2若承包人承建的工程无法通过验收，承包人除应立即返工直至验收合格外，还应承担合同价款 3%的违约金， 并据实赔偿发包人所受的损失。 15.3由于发包人原因导致承包人不能及时施工，发包人对延误的工期予以相应的顺延，但不承担任何补偿或赔偿费 用。 15.4除非本合同另有约定，否则在未得到对方许可的情况下，发包人或承包人均不得擅自终止本合同，如双方中的 任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同价款的10%。 15.5廉政违约情形详见《工程建设项目廉政合同》。 16、不可抗力 16.1如果双方中的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误， 在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，应尽力减少 事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由发包人发给承包人完工变更通知书，确定合同进度 相应顺延。 16.3不可抗力事件给双方造成任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。 18、履约保证金 合同签订前承包人向发包人提供履约担保，担保方式为通过承包人基本账户转账、银行保函或保险或担保保函。若采用保 函的，保函需采用无条件赔付形式，应含有以下条款：我行保证在收到贵方的书面通知，声明承包方未能按合同要求履行其 相关义务后七个工作日内按贵方所要求的方式向贵方支付不超过人民币（金额）元整的款项，无须任何条件和理由。贵方的 书面索赔须经有权签字人签字并加盖公章，随附本保函正本；银行保函期限自提交履约担保起至工程竣工验收合格为止，若 遇项目延期，不论何种原因，承包人须通知银行延长保函有效期；若采用保险形式的，承包人须向中国太平洋财产保险股份 有限公司慈溪中心支公司或中国人民财产保险股份有限公司慈溪中心支公司投保，具体投保内容须经发包人确认；若采用担 保保函形式的，承包人须向宁波正大融资担保有限公司投保，具体投保内容须经发包人确认。履约担保金额为签约合同价的 2%，其中：质量履约占保证金的30％、工期进度履约占保证金的20％、项目安全生产履约占保证金的30％，廉政履约占保证金 的20％。 廉政履约保证金根据《建设工程廉政合同》进行结算；其他履约保证金待出具竣工验收报告、经发包人履约考核并出 具考核结果后7个工作日内进行结算，履约担保采用银行保函、保险或担保保函的除外。所有履约保证金均不计息。 55 发包人有权在应付工程价款中直接扣除承包人因违反本合同约定所应承担的违约金、赔偿金等费用。 18.3 当承包人违约时，发包人按约定向承包人扣收履约保证金，其性质属于违约罚金，不属于赔偿款。发包人可要求承 包人另行赔偿相关损失。 19、争议解决方式 19.1 如在本合同履行过程中发生纠纷，双方通过友好协商解决；如协商不能解决的，双方约定任何一方可向慈溪市人民 法院起诉。 22、分包 22.1 本工程发包人不同意承包人分包。 26、适用法律 26.1适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条 例》以及有关法律、法规、规章，标准、规范，以及行业的现行标准和规定。 27、合同生效及其他 27.1本合同双方约定经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）、单位盖章且承包人按约定向发包人提交履约担保 后生效。 27.2本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份，各合同文本具同等法律效力。 28、补充条款 28.1 图纸 （1）发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后7个工作日内，发包人向承包人提供工程施工图 5 套及 1 份电子版。 （2）工程变更或增补项目的图纸或通知由发包人提供4份给予承包人。 （3）根据工程需要，承包人可自行复制施工图中的任何部分供现场施工之用，也可向发包人提出加晒图纸的要求。超出 上述5份图纸之外增加的图纸费用，由承包人承担。 工程竣工图纸的要求：工程竣工后由承包人按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001)绘制竣工图1式4份及 电子版1份，该编制费用已包含在本合同总价中。 发包人对图纸的保密要求：承包人不得向与本工程无关的第三方提供本工程的图纸和资料，需要提供时，须经发包人同 意。 承包人应在施工现场保留一套完整的图纸（包括变更的图纸），供发包人（现场代表）及有关人员进行工程检查之用。 28.2 工程师 （1）监理单位委派的工程师 56 姓名：职务： 发包人委托的职权：按监理合同条款授权（发包人向承包人提供监理合同一份）。 需要取得发包人批准才能行使的职权：引发投资增加、工期延长和图纸更改等工程变更指令和暂停或恢复工程施工指令 的下达权。 （2）发包人派驻的工程师 姓名： 职务： 职权：代表发包人处理本工程建设过程中的各项事宜，以及对第28条第2款第1项规定的经发包人批准的监理人在本工程 各项签证的最终认可，代表发包人督查合同履行，发布指令、通知等。 （3）工程师的委派和指令 承包人在接获有关工程师要求执行指令定的书面通知后3个日历天内未响应时，发包人可雇佣其他人员执行该指令所需 的任何工作，而此雇佣所产生的所有费用，发包人可视为债务向承包人索赔或在应付与承包人的款项中随时扣除，并由承包 人承担每次 5000 元的违约金。 本合同中，所有应由承包人负责而又须获工程师事先审批或确认的事项，均不能减免或减轻承包人应负的合同责任。 28.3 项目经理 （1）承包人应在接到安装开工通知后3个日历天内组建项目部，并报发包人确认。 承包人一切依据合同发出的通知或联系函件，以书面形式由项目经理签署，并加盖公司印章提交。 承包人如因特殊原因确实需要更换项目部主要成员的，须经发包人审查批准，同时，须至少提前7个日历天以书面形式 向发包人申请，该书面申请应加盖公司印章。 相关会议或工地例会发包人要求项目经理到场的，项目经理必须参加，每缺席一次扣除相应违约金200元。 28.4 双方责任义务： （1）发包人责任： 1）负责提供本工程施工所需要的水、电源和堆放设备、材料场地。 2）按本合同约定支付工程款。 3）本工程基础涉及的土建部分，由发包人组织装修单位施工，确保施工进度及质量。 4）工程竣工验收后方可使用。 （2）承包人责任 1）承包人在收到中标通知书后7日历天内，根据原有的厨房布置图重新按中标产品设计施工图。 2）按照经发包人确认的设计方案精心组织施工，保证工程进度。 57 3）承包人承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的事故责任和由此产生的全部费用。 4）承包人应遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合装修单位做好安全文明施工相关工作。 5）负责本工程施工现场保卫、消防、治安工作，防止火灾、失盗、伤亡事故的发生，因承包人原因造成的事故由承包人承 担一切责任。 6）爱护和维护好施工现场设备、财产、工程，若损坏他方的设备、财产、工程，应赔偿相关损失。 7）负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。 8）提供四套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。 9）工程竣工前，承包人负责对已完工的成品保护，在此期间发生的损坏，由承包人负责修复。 28.5 合同工期 1）总工期 日历天（接到开工指令后 日历天内完成设备交货，具备安装条件后 日历 天内完成调试验收合格）。 2）在合同生效以后，7个日历天内，承包人向发包人提出施工组织设计和施工总进度计划，经发包人同意后组织施工 人员进场开始施工。 3）如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经发包人签字认可， 工期顺延。 28.6 施工现场的管理 （1）合同履行期间，发包人应提供必要的措施配合承包人做好施工现场的工作。 （2）合同履行期间，承包人应接受发包人、工程监理单位的统一管理和必要的监督检查，遵守施工现场有关规章制度和 参加有关现场协调会议。承包人应提供施工进度计划和需发包人配合的内容，在有关预埋件施工期间，承包人应派专业技术 人员现场配合。 （3）发包人不得无故妨碍承包人的正常施工，并尽可能向承包人提供有利于施工的条件。 （4）承包人在安装、调试直至验收交付，如需发包人提供合同内容外的材料、机械、劳务、水电等相关服务，应提出有关计 划，发包人应予以配合，发生的费用由承包人承担。 （5）产品验收之前未经双方同意不可擅自使用。 28.7 安全施工 （1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施 的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由 承包人承担。 （2）承包人必须加强施工区域范围内的安全管理工作，配合装修单位做好施工现场安全、文明管理工作，禁止本工程设 备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。 58 （3）承包人应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预 案。 （4）承包人应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。 28.8 质量及验收 （1）承包人严格按照国家工程质量施工验收标准和本合同的要求，精心组织施工、验收。 （2）承包人应在工程安装前对厨房设备的质量、性能规格进行全面的检验，并出具厨房设备的质量合格证书、说明书等。 （3）发包人有权对厨房设备进行安装前的检验，并有权要求对厨房设备进行抽检，承包人对此应予以无条件配合。 （4）安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选 用质量较好的材料用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。 （5）主要材料（成品）和设备品牌选用管理按照《市公共项目建筑中心建设工程主要材料（成品）和设备品牌选用管理 办法》（慈公建〔2021〕7号）执行。 （6）承包人保证使用的材料及控制元件须附有企业的产品合格书。承包人安装设备采用的材料和施工工艺，均要符合国 家厨房设备工程安装规定。 （7）隐蔽工程安装完成后，承包人应提前2天通知发包人验收，发包人应在接到通知后2个日历天内组织验收。发、承包人 双方应办理检查与验收手续，签署《隐蔽工程验收记录单》。 （8）验收时如发现厨房设备不符合合同约定的质量标准时，承包人应无条件调换。 （9）工程具备验收条件后，承包人向发包人提出申请工程竣工验收报告，并负责提供包括本工程厨房设备、配件、材料等 产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询等文件，及竣工文件资料（包括竣工图1份）、设 备及配件使用说明书等。发包人接受申请后应在7个工作日内组织有关部门及相关人员按设计图验收。 竣工验收后，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章，签署《竣工验收记录单》。 28.9 变更通知 （1）承包人如认为发包人原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向发包人提出，发包人核实无误后将向承 包人发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。 1）对承包人影响行为是在合同规定内作出的，或是由于承包人未能履行合同要求所必须的义务。 2）承包人合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。 （2）如果承包人认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中的义务时，须及时向发包人提出。 由政策处理所造成的人员、机械窝工费、工作效率降低损失费等费用，承包人已在本合同价中充分考虑，对于无需发包人 出面解决的政策处理、群众投诉事件，承包人应主动进行处理，相应费用已包含在本合同总价中。 28.10 竣工结算 （1）工程竣工后，由承包人根据慈溪市城建档案归档标准相关要求绘制竣工图，待工程完工后30个工作日内提供完整、合 法、有效的竣工资料（包括竣工报告、结算资料和技术资料等）肆份，并须符合城建档案管理办法中的归档要求，如资料不符 59 合归档要求，需专业机构重新整理，费用由承包人承担。 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28个工作日内进行核实，给予确认或提出修改意见；经双方认可后， 方可由发包人委托中介机构结算审计。 经发包人委托的中介机构审核完毕、出具报告后28个工作日内，发包人按审计报告确定的金额，结合履约考核结果，扣 除应扣款项后，向承包人支付工程余款。 承包人应当在双方约定的日期将竣工工程交付发包人或发包人书面指定的人。 （2）工程结算依据： 1）工程结算根据招投标文件、合同和国家有关定额、技术规范及设计图纸等为依据。 承包人应严格执行发包人的工程变更管理办法（慈公建﹝2021 5﹞ 号）。工程实施过程中发生变更的，须经发包人签证。有 投标报价的，参照投标报价，无投标报价的，双方协商确定。所有工程量按实结算。 2）工程招标时就品牌、规格等未作详细明确的主要材料或设备，承包人实际采购使用的材料或设备，须经发包人及监理 人确认，以该种材料投标时的信息（市场）价相近于投标报价为原则，如低于投标报价10%以上的，结算时对应材料或设备 款项应按实调减，高于投标报价的不作调增。 3）本合同工期已综合考虑了可能停电、停水所引起的工期增加，承包人应已综合考虑由于停电、停水而引起的费用增加 部分的造价，结算时不予调整。 4）该项目需按慈溪市建筑安全标化工地标准管理，所产生的费用已包含在本合同总价中，结算时不予调整。 5）承包人对发生的工程变更联系单虚报金额超过实际金额的10%且超过10000元，违约金2000元/份；虚报金额超过实际 金额的15%且超过50000元，违约金20000元/份。 6）工程结算以发包人委托的中介机构审计结果为准。 7）结算审计费用按如下原则：核增工程价款及核减额超过送审造价5%以上部分的审计费用，由承包人承担；由承包人 直接支付应承担的审查费或从应付的合同价款中扣缴后，方可进行工程款的结算。 工程价格最终结算时，如合同价款支付已超过结算价，超付部分由承包人在竣工结算报告出具后14个日历天内全部返还 给发包人。 28.11产权与风险转移 （1）货物的产权在设备通过验收、交付使用时由承包人转移至发包人。 （2）货物损坏、灭失的风险在设备通过验收、交付使用时由承包人转移至发包人。 （3）在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由承包人承担。 （4）产权和风险的转移，不影响因承包人履行义务不符合约定，发包人要求其承担违约责任的权利。 （5）承包人交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由承包人承担。 29、其他 29.1发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业质量安全进行检查。 60 29.2本合同未尽事宜，双方依据招标文件及其补充通知规定、投标文件及其承诺以及慈溪市现行有关规定协商处理。 附件1《慈溪市公共项目建筑中心工程变更管理办法》 （慈公建〔2021〕5号） 附件2《市公共项目建筑中心建设工程主要材料（成品）和设备品牌选用管理办法》 （慈公建〔2021〕7号） 附件3《程建设项目廉政合同》 附件 1 慈溪市公共项目建筑中心文件 慈公建〔2021〕5号 关于印发《慈溪市公共项目建筑中心 工程变更管理办法》的通知 各科室（项目组）、慈溪市建设项目管理有限公司： 为进一步加强政府投资项目的建设管理，规范工程建设中的变更行为，合理有效控制工程造价，根 据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《慈溪市政府投资项目管理办法（修订）》（慈政发 〔2012〕76号）、《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》（慈政办发〔2014〕82号）等规定，结合本中心 工程管理实际，对本中心2018年 11月 12日印发的《慈溪市公共项目建筑中心工程变更管理办法》作了修 订，现将修订后的《慈溪市公共项目建筑中心工程变更管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。 61 慈溪市公共项目建筑中心 2021年 6月 1日 慈溪市公共项目建筑中心工程变更管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强政府投资项目的建设管理，规范工程建设中的变更行为，合理有效控制工程造价， 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《慈溪市政府投资项目管理办法（修订）》（慈政 发〔2012〕76号）、《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》（慈政办发〔2014〕82号）等规定，结合本中 心工程管理实际，特制定本办法。 第二条 工程变更管理工作必须按照“坚持标准、控制数量、提高时效”的原则进行，实现“规范程序、堵 漏制衡、提高效率”的目标。 第三条 本办法规定的变更联系单主要包括以下四类： （一）《设计联系单》或《设计变更通知书》：由设计院出具关于施工图设计调整的文件； （二）《工程变更确认单》：由施工、监理等单位提出，提交业主和设计同意的技术文件； （三）《工程变更联系单》：是指涉及设计调整、工程量增减、造价变更并附有详细说明（含图纸）和 预（结）算书的文件； （四）《工程签证单》：是指承发包双方就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 含零星用工、零星工程、临时设施增补项目、隐蔽工程签证、工期延期等。 62 第二章 工程变更范围 第四条 本办法所指的工程变更是指设计变更、施工组织设计变更、材料和设备的调整、施工内容增减和其 他变更。 第五条凡符合下列条件之一的，可考虑工程变更。 (一)达到原设计标准，可降低投资或节约土地的； (二)达到原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能够解决特殊技术问题或优化功能，对缩 短工期效果明显的； (三)原设计虽然可行但明显欠合理的； (四)原设计存在错误、缺陷，或者设计深度、精度不足的； (五)在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准， 提高工效和促进技术进步，较大幅度延长使用时间的； (六)不增加投资或投资增加不多，有利于改善使用条件，节省工程的维护费用或便于日后改造和扩 建的； (七)招标工程量清单的错、漏、偏差从而引起合同条件的改变； (八)其他确需变更的。 第三章 工程变更的审批（管理） 第六条 本办法所规定的变更等级分为重大变更、较大变更和一般变更。 (一)重大变更：单项变更造价增减绝对预估金额超过合同价 10%且在 30万元以上，或单项变更造价 增减绝对额在 100万元以上； (二)一般变更：单项变更造价增减绝对预估金额在 10万元（含）以下； (三)较大变更：除重大变更、一般变更以外的工程变更；国有企业投资的项目，单项变更造价增减绝 对预估金额在 10万元以上均属较大变更。 第七条工程变更联系单由项目组负责报批。工程变更增减绝对预估金额在 5万元以下的，逐级呈报至项目 组分管领导审批后实施；工程变更增减预估绝对金额在 5万元（含）以上，10万元（含）以下的，逐级 呈报至中心主任审批后实施；工程变更金额达到较大变更等级，报项目组分管领导同意，财务分管领导 会签后，提交主任办公会议审议，中心主任审批后实施；工程变更金额达到重大变更等级，主任办公会 议审议通过后，依据《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》（慈政办发〔2014〕82号）的相关规定报市 级相关部门审批。 第八条 《工程变更联系单》一般由提出变更要求的单位或部门编制，其内容包括：工程量计算手稿、预 （结）算书、影像资料（必要时附上）等。《工程变更联系单》的封面载明变更金额，相关单位有关人员做 好签章。 63 第九条 《工程变更联系单》的合理性、真实性和资料的完整性由项目组负责；财务部门审核变更造价。由项 目组填写《工程变更联系单审批单》，审批通过后相关人员在《工程变更联系单》封面签字并加盖本中心公 章，下发给施工、监理等单位实施。 第十条 《工程变更联系单》原则上须在工程竣工验收前报完。 第十一条 《工程变更联系单》、《工程变更联系单审批单》由项目组、财务科分别收集整理，建立台账，待工 程结束后由项目组移交办公室归档。 第十二条 针对较复杂工程变更中涉及工程计量、工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，可委托专 业审计单位（或部门）工程造价人员承担。 第四章 责任追究 第十三条 中心工作人员未按本办法履行工程变更报批（审核）手续，将追究相关人员的责任。 第十四条 设计、施工、监理等单位有以下行为之一，按照合同有关约定追究责任。 (一)未按程序及时报批工程变更； (二)未经批准擅自实施工程变更； (三)变更工程量（价）多报、虚报； (四)变更工程量（价）审查不严； (五)未妥善保管工程变更资料； (六)其他违反工程变更规定的行为。 第五章 附 则 第十五条工程变更流程：提出工程变更（可由本中心或设计、施工、监理等单位提出）→审查核实论证变 更的必要性→审批工程变更联系单→实施工程变更。 第十六条本办法自印发之日起实行。2018年 11月 12日印发的《慈溪市公共项目建筑中心工程变更管理办 法》（慈公建〔2018〕17号）同时废止。 附件：1.《工程变更联系单》封面格式 2.《工程变更联系单审批单》格式 64 附件 1 工程变更联系单 项目名称：联系单编号： 主送 抄送 联系事项 具体内容： 经办人：项目经理：施工单位（盖章） 日期：日期： 65 签复意见： 经办人：总∕专业监理工程师：项目监理机构（盖章） 日期：日期： 签批意见： 项目责任人：项目组长：建设单位（盖章） 日期：日期： 注：本表一式多份，由本中心、施工单位各存二份，监理单位、相关单位各存一份。 附件 2 工程变更联系单审批单 66 注 ： 本 表 一 式 二份， 由 项 目 组 和 财 务 科 各 存 一份。 附件2 慈 溪 市 公 共 项 目 建 筑 中 心文件 项目名称 施工单位 监理单位 对应的变更单 编号 联系内容： 变更缘由 项目责任人 初审意见 造价估算 核定 项目组长 审核意见 财务负责人 审核意见 工程分管领导 审核意见 财务分管领导 审核意见 主任 审批意见 67 慈公建〔 2021 〕7 号 市公共项目建筑中心建设工程 主要材料（成品）和设备品牌选用管理办法 为建立健全内部监督约束机制，规范中心建设工程主要材料（成品）和设 备的品牌选用管理，确保建设工程质量，结合工程实际，中心特制定本办法。 第一条 中心建设工程所选用的主要材料、构配件、器具、设备等[以下简称 材料（成品）和设备]品牌，原则上应选用知名品牌。对于数量较多或总价较高 的材料（成品）和设备品牌，列入招标文件。本办法所指主要材料（成品）和 设备包括如下： （一）各类型材、钢材（线材、螺纹钢、型钢）、玻璃、轻质墙体、防水卷材、 桥架、人防门系列、防火（盗）门系列、节能门窗系列、各类板材、成品隔断等主 要建筑材料（成品）； （二）各类地砖、瓷砖、面砖、马赛克、铝板、地板、铝塑板等楼地面、墙面饰 面装饰材料（成品）； （三）轻钢龙骨、各类饰面板（如：石膏板、吸音板、矿棉板、三防洁净板 等）、集成吊顶等各类吊顶材料（成品）、各类保温板、岩棉板等保温材料； （四）各类外墙涂料、油漆（如：金属漆、真石漆、弹性涂料等）、防霉涂料、 墙面乳胶漆、木装饰面油漆、地面耐磨漆、环氧树脂漆、地板漆等楼地面、墙面油 68 漆、涂料； （五）门锁、拉手、地弹簧、点驳器、幕墙结构胶、耐侯胶、化学锚栓等重要的 五金配件； （六）综合布线UTP线缆、计算机网络设备、网络交换设备、安保监控设备、 楼宇自动控制系统、智能一卡通系统、公共广播系统、会议系统设备、电子屏显示 设备、UPS设备、安检系统设备、机房系统设备、有线电视及卫星接收设备等弱电 主要材料（成品）和设备； （七）电缆、电线、开关、灯具、插座、应急灯、疏散指示灯、配电箱、双电源切 换开关、高压配电设备、低压配电设备、发电机设备、太阳能热水系统、空气源热 水系统等强电主要材料（成品）和设备； （八）排污泵、消防泵、生活泵、污水提升泵、变频泵设备、成套污水处理设 备、污水消毒器、电动阀门、给排水管材、阀门、洁具、台盆、水龙头、不锈钢水箱、 气压罐、消防报警设备、风管、风机、保温材料、风机盘管、温控设备、暖通主机设 备、暖通末端、新风机组、冷却塔、换热机组、控制柜、防火卷帘门设备等给排水、 暖通、消防主要材料（成品）和设备； （九）炉头、火种掣、安全掣、冰箱、消毒柜、脱排油烟（机）罩、油烟净化器、 风柜、灭蝇灯、紫外线灯、风幕、风管等厨房设备主要材料（成品）和设备； （十）液氧罐、汽化器、减压装置缓冲罐、真空管、汽水分离器、储气灌、钢管 球头（帽、嘴）、真空泵、螺杆压缩机、轨道式输液架、隔离轨道隔帘、医用气密自 动门、抗静电卷材、控制柜、阀门等医疗设备主要材料（成品）和设备。 第二条材料（成品）和设备品牌选用管理程序： (一)材料（成品）和设备品牌标前管理。 69 由前期科根据工程进度委托中介机构进行清单预算和招标文件的编制。责 任项目组编制《市公建中心材料（成品）和设备品牌推荐表》（附件一）交由前 期科，由前期科根据品牌推荐表，会同中介机构编制推荐品牌市场调查表并提 交主任办公会议审定。前期科根据主任办公会议审定的材料品牌完善招标文件 进行送审或备案。审核或备案过程中品牌的相关调整，由前期科提交主任办公 会议审定。 推荐品牌可从中心以往项目的品牌推荐表中选取，也可通过咨询政府相关 部门、工程造价机构、材料设备生产厂家、专业期刊、专业网站等途径进行整理采 集；对技术复杂的设备或特殊材料（成品）品牌的推荐，中心可组织相关人员 对生产厂家和已使用单位进行考察了解，做到科学决策。对于在以往工程或其 他项目中出现过重大质量问题或巨大争议的材料品牌，纳入品牌黑名单，不再 使用。审核或备案通过的品牌推荐表及品牌黑名单由前期科负责收集、汇总。 推荐品牌市场调查表的内容应充分详实，应包含材料（设备）名称、品牌、 型号、生产商、代理商、产地、属性、除税价格、进入招标控制价的除税价格、询价 方式、定价依据、拟采购工程量、拟采购总价、备注等要素。前期科需严格把关推 荐品牌市场调查表的质量，同材料的三个品牌价格不应出现“两高一低”或 “两低一高”现象、同材料的两个及以上品牌代理商不应为同一家等。 (二)材料（成品）和设备品牌标后管理。 施工合同签订后，各分部工程开工前，由施工单位负责对该分部工程所有 需使用的材料（成品）和设备品牌进行选定汇总并上报中心。具体如下： （1）招标文件已明确的推荐材料（成品）和设备品牌备案：由施工单位 根据招标文件明确的推荐品牌，每种材料（成品）和设备选定一个品牌（如该 70 品牌不能涵盖施工时所需要的所有型号或规格的，允许选定多个），并填写 《市公建中心材料（成品）和设备品牌备案表》（附件二），且附有所选品牌的 产品合格证（或质保书）、检验报告等资料。一式三份经监理单位审核后，及时 报中心项目组进行备案。如施工单位需选用招标文件已明确的推荐材料（成 品）和设备品牌以外的品牌，需提供该品牌“技术和经济指标相当于”推荐品 牌的证明资料，并上报项目组，由项目组于使用前提交中心主任办公会议审定。 （2）招标文件未明确的材料（成品）和设备品牌审批：由施工单位以选 用符合国家标准的合格产品为原则，每种材料（成品）和设备选定一个及以上 品牌（如该品牌不能涵盖施工时所需要的所有型号或规格的，允许选定多个）， 并填写《市公建中心材料（成品）和设备品牌审批表》（附件三），且附有所选 品牌的产品合格证（或质保书）、检验报告等资料。一式三份经监理单位审核后， 报中心项目组，项目组于使用前完成中心内部审批。 第三条材料（成品）和设备现场管理要求：施工单位要建立材料（成品）和设 备的进场登记和使用台账，明确记录每批材料（成品）和设备进场时间、数量、 验收情况、复检结果、使用部位等相关信息，根据台账可追溯材料验收和使用情 况。材料（成品）和设备进场后，其样品、产品合格证（或质保书）、检验报告 等资料需由施工单位及时报送监理单位，监理单位审核后及时报送项目组。项 目组以备案表和审批表为依据，经常对工地使用的材料（成品）和设备进行检 查，督促监理人员严格日常检查，必须做到进场材料（成品）和设备与上报的 品牌备案表和品牌审批表一致，不符合要求或不合格的材料（成品）和设备应 立即退货和返工。中心纪检分管领导牵头对主要材料（成品）和设备的使用加 强监督和抽查，发现问题及时通报并进行处理。 71 第四条材料（成品）和设备在备案、审批、使用过程中，有下列情况之一的， 相关单位或人员应承担相应责任。 （一）中心工作人员违反本办法，给中心造成负面影响的，予以问责；构 成违纪的，追究纪律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。 （二）相关参建单位违反本办法的，根据相关合同条款进行处理；违反廉 政纪律行为的，根据相关廉政合同条款进行处理；情节严重的，报送行业主管 部门处理。 第五条本办法自发布之日起实行，其他未尽事宜须提交中心主任办公会议确认。 2020年 6月印发的原《慈溪市公共项目建筑中心建设工程主要材料（成品）、设 备品牌选用管理办法》和2020年 1月印发的《市公建中心工程材料、设备推荐品 牌库管理使用办法》同时废止。 附件：1. 市公建中心材料（成品）和设备品牌推荐表 2. 市公建中心材料（成品）和设备品牌备案表 3. 市公建中心材料（成品）和设备品牌审批表 慈溪市公共项目建筑中心 2021年 9月8日 72 附件1： 市公建中心材料（成品）和 品牌推荐表设备 项目名称： 填表时间： 年 月 日 序号 材料名称 品牌 产地 规格型号 73 附件2： 市公建中心材料（成品）和 品牌 案表设备 备 项目名称： 填表时间： 年 月 日 序号 材料名称 备案品牌 产地 规格型号 附件资料 货到工地时 间 74 我公司承诺，将严格按照上述备案品牌进行采购安装，且所采购安装的产品均为符合 国家标准的合格产品。如有违反，将无条件进行退货和返工，并承担相应的违约责任。 项目经理： 日期： 施工单位公章： 监理单位审核意见： 项目总监： 日期： 监理单位盖章： 建设单位备案意见： 项目负责人： 日期： 建设单位盖章： 备注：此表及所附资料均一式三份。备案通过后，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份。 附件3： 市公建中心材料（成品）和 品牌 批表设备 审 项目名称： 填表时间： 年 月 日 序号 材料名 称 审批品牌 产地 规格型号 附件资料 75 我公司承诺，将严格按照上述审批品牌进行采购安装，且所采购安装的产品均为符合 国家标准的合格产品。如有违反，将无条件进行退货和返工，并承担相应的违约责任。 项目经理： 日期： 施工单位公章： 监理单位审核意见： 项目总监： 日期： 监理单位盖章： 项目负责人意见： 日期： 项目组长意见： 日期： 建设单位盖章： 备注：此表及所附资料均一式三份。审批通过后，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份。 附件 3 工程建设项目廉政合同 工程项目名称： 工程项目地址： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违 纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉 政合同》。 第一条 甲乙双方的权利义务 （一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。 （二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。 （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利 益，损害国家、集体和对方利益。 (四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或 纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。 第二条 甲方的责任义务 甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： (一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重 物品和好处费、感谢费等。 (二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。 76 (三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工 作。 (四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。 (五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推 荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 第三条 乙方的责任义务 乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的相关规范性文件 和政策。并遵守以下规定： (一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 (二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。 (三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女 安排工作。 (四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工 具和高档办公用品。 (五) 廉政保证金的比例按该工程履约担保金额的＿%确定。 第四条 违约责任 (一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政 纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 (二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案 金额的1-3倍从廉政保证金中扣取违约金，乙方履约保证金采用其他履约担保形式的，由保证人按乙方违约行为涉案金 额的1-3倍赔付，违约金数额不超过廉政保证金的总额。 (三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额 的3-5倍从廉政保证金中扣取违约金，乙方履约保证金采用其他履约担保形式的，由保证人按乙方违约行为涉案金额的 3-5倍赔付，违约金数额不超过廉政保证金的总额。 (四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据相关部门关于行贿犯罪档案查询的相关规定对中标单位 做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建 局等行业主管部门和市公共资源交管办备案。 （五）甲方有权在应付工程价款中直接扣除乙方因违反本廉政合同约定所应承担的违约金、赔偿金等费用。 第五条 廉政保证金分2次退还，工程验收合格后退还 50%，工程结算完成后退还 50%。履约保证金采用其他履约担 保形式的，廉政保证金在取得竣工验收报告后办结退保手续。 第六条 本合同与工程合同同步签订，与工程合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。 第七条 《廉政合同》一式三份，由甲、乙双方各执一份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。 甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章） 法定代表人：　　　　　　　 法定代表人： 地址：　　　　　　　　　　 地址： 电话：　　　　　　　　　 　电话： 年 月 日 年 月 日 77 78 第二卷 79 第五章供货要求 一、总体要求 投标人需按本技术规格书的要求完成制造、运输、装卸、产品保护、安装、调试、配合验收、培训及售后服务等工作。按工 作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同文件中的所有资料。技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说 明和要求，投标人按照招标设备清单要求的规格、数量对全部项目投标报价。 1、投标人须完成下列项目： （1）协助使用单位进行电气、暖通、给排水、装修等施工图的修改。 （2）提供厨房设备。 （3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。设备基础如有特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）（如 有）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的工程量；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分等。 （4）设备的检查、检验及测试。 （5）设备的电气线、上下水管、燃油或燃气蒸汽管、排烟通风管的连接和检查。 （6）总体调试及工程验收、整改（包括整体验收）。 80 （7）售后服务，包括对业主操作人员的使用及维护培训。 （8）项目实施过程中与其它协作方的协调和配合（中标方须服从其他协作方的安排，实施材料堆放、临时设施搭设、 现场运输、临时水电接通等事宜，费用含在报价总价）。 2、投标人有责任对厨房设备的设计符合技术规格书的要求负责，并向招标人提供使使用单位满意的产品。招标人提 供的文件资料若有漏项或未明确的设备或工程量，而根据国家标准和相关规范或系统应有的设备或工程量，须包含在投 标报价中。 3、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标代理机构咨询。 4、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权 造成的相关费用，业主概不负责。 5、中标单位需在收到招标人通知后 7 日历天内，根据原有的厨房布置图重新按中标产品设计施工图。 二、设备清单 序号 设备名称 规格（mm） 说明 数量 参考图片 一 图纸设备 　 　 　 　 　 一层厨房 　 　 　 　 　 粗加工 　 　 　 　 A01 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 3 A02 电热开水器 　 说明：全不锈钢制，内胆配自动加水，防干 烧，功率：12KW/380V 1 A03 大单星盆台 1000×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm,，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：850*500*280，配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304不锈钢落水器、拦渣斗。 4 A04 砧板连刀架 1200×500×110 0 说明：选用优质 304 不锈钢板制造。立柱 38*38 不锈钢方管，方管 0.8mm管子制造， 配置 38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 1 81 A05 双层工作台 1800×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 A06 四门冰箱 四门 电量：750W/1PH/220V；冷冻温度：-18℃ ～-10℃；冷藏温度：-6℃～12℃；说明： 内外不锈钢，自动回归门，聚甲醛保温层， 制冷管采用紫铜管。 1 A07 双层工作台 1200×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 　 切配区 　 　 　 　 B01 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 1 B02 单星水池 600×600×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 B03 四门冰箱 四门 电量：750W/1PH/220V； 冷冻温度：-18℃～-10℃； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲醛保 温层，制冷管采用紫铜管。 1 B04 双层工作台 1800×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 B05 双层工作台 1500×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 　 蒸煮区、烹饪区 　 　 　 　 C01 双门蒸饭车 100KG/次 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制 造，双层发 泡成型，聚甲醛保温层，自动进水防干烧， 定时温控， 下面配重力移动轮子，配 12KW 电热管。配 1 82 24 盘。 电量：12KW×2/3PH/380V C02 单眼蒸灶 700*700*800 说明：选用优质 304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm；电加热，功率：380V/12KW. 1 C03 海鲜蒸柜 三门 说明：1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造， 内胆板厚δ＝1.2；2、外旁板、门及后立板板 厚δ＝1.0；3、全新内燃式环保高效火排及 全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置 常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀 分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开 关，无极调速变频，火力大小数字可视化显 示器，故障代码显示； 5、水胆加玻璃纤维 保温材料，防止热量散失； 1 C04 电饼铛 　 说明：电饼铛上下加热，恒温控制，配优质 发热管，功率：5KW/220V 1 C05 单眼矮仔炉 650×700×(500 +720) 电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前 脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚δ＝1.0,龙 骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示 器，故障代码显示； 1 C06 四眼煲仔炉 600×700×（80 0+450） 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板厚δ=1.0mm,38×38方管，栅板 δ=0.8mm；配置 38*38不锈钢方管，可调节 重力子弹脚,燃气旺火型，强力炉炉芯。方钢 炉栅。 1 83 C07 广式双炒双温 2000×1200×(8 00+450) 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前 脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚δ＝1.0,龙 骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板 电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢 板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚 度 2.0内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，42V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示 器，故障代码显示； 1 C08 调料水池拼台 600×1200×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm,，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：850*500*280，配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304不锈钢落水器、拦渣斗。 1 C09 单眼大锅灶 1000×1200×(8 00+450) 电量： 42W/1PH/220V；说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ＝1.2,台面一次压制成型；2、外旁板、后 立板 SUS201 板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈 钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板 厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温 泥，稀土贵金属聚能网；3、配全预混式节能 炉头，42V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上；4、燃气泄漏报 警自动关闭；5、火力为 5 档，火力大小数 字可视化显示器，故障代码显示； 1 C10 调料平台 600*1200*（800 +450） 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm, 下衬 12.0密度板减噪，配 置 38*38方管，厚度 0.8mm，不锈钢可调节 重力子弹脚。 1 C11 调料平台 300*1200*（800 +450） 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm, 下衬 12.0密度板减噪，配 置 38*38方管，厚度 0.8mm，不锈钢可调节 重力子弹脚。 1 84 C12 单向移门调理 台 1800×800×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪)侧板 δ0.8mm门面δ0.8mm底板、层板δ0.8mm， 下衬不锈钢加强筋加固，移门采用下滑轮式， 重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 3 C13 单星盆台 600×800×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 C14 四门冰箱 四门 电量：750W/1PH/220V； 冷冻温度：-18℃～-10℃； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲醛保 温层，制冷管采用紫铜管。 1 C15 大单星盆台 1000×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm,，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：850*500*280，配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304不锈钢落水器、拦渣斗。 1 C16 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 1 C17 双门热风消毒 柜 双门 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开 关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层， 共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/220V 1 　 面点间 　 　 　 　 D01 单星盆台 600×800×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 D02 木案面雪柜 双门 说明：台面不锈钢板厚 1.0mm,电量： 582W/1PH/220V，温度：-6°C～12°C；不 锈钢内胆。带安装配件（外购产品） 1 D03 电热烤箱 双层四盘 说明：双层四盘不锈钢电烘炉，配温控仪， 温度可调节，配手套，配烤盘 功率：12.8KW /380V 1 85 D04 单门醒发箱 　 说明: 发酵箱根据面包发酵原理和要求研制 成功的电热产品。它是通过温度控制电路， 利用电热管加热水箱内的水和发酵箱内的气 温，从而生成一相对湿度为80～85%，温度 为36～38℃合适的发酵环境；共13层 功率：2.7KW /220V 1 D05 和面机 　 说明：搅拌钩与缸底间隙小 2—3mm，搅拌钩 以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的 速比设计缩短搅拌时间，。机器操作噪音小， 少量(2kg面粉)也可以搅拌。 功率：1.1KW/220V 1 D06 压面机 　 说明：压面机带进口不锈钢进料口、切面刀、 面斗、切面刀可调节，喷漆外壳，带垫脚， 精装。功率：1.1KW/220V 1 　 备餐间、二次更 衣 　 　 　 　 E01 售菜工作台 1800×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 2 E02 售菜保温台 1800×700×800 说明: 选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，脚 38*38 方管制作(配有可 调 子 弹 脚 ) ， 横 通 φ25×0.8mm ， 配 4KW/220V电热管及温控器，前置冲孔板，配 5个 GN1/1*4”份数盘 3 E03 留样冰箱 双门 电量：450W/1PH/220V； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲醛保 温层，制冷管采用紫铜管。 1 E04 单星盆台 600×600×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 E05 单星盆台 400×400×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 　 地下室 　 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 　 86 A01 三星盆台 1800*700*800 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落 水器、拦渣斗。 1 A02 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 1 B03 单星盆台 600×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 D01 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 1 D03 大单星盆台 1000×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm,，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：850*500*280，配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304不锈钢落水器、拦渣斗。 4 　 丁类库房 　 　 　 　 C04 四层平板架 1200*500*1800 说明: 选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 层板厚度 1.0mm带加强筋，层板高度 40mm， 立柱Φ38圆管，管厚 1.0mm， 配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 1 E01 四层货架 1200×500×180 0 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 骨架δ=0.8mm, 25×38方管，立柱Φ38mm 圆管，厚 1.0mm，栅板δ=0.8mm不锈钢制作， 格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 7 E04 四层平板架 1200*500*1800 说明: 选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 层板厚度 1.0mm带加强筋，层板高度 40mm， 立柱Φ38圆管，管厚 1.0mm， 配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 3 F01 单星盆台 600×600×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 2 87 小计 　 　 　 　 二 增加设备 　 　 　 　 　 排烟系统 　 　 　 　 1 脱排油烟罩 (蒸煮区) 3750*1100*500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 4.13㎡ 2 脱排油烟罩 (烹饪区) 6800*1300*500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 8.84㎡ 3 脱排油烟罩(面 点间) 1800*1000*500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 1.8㎡ 4 抽油烟风柜 排风量：50000 m?/h 说明：选用优质201发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，采用国标电机：功率足，噪音低； 采用优质轴承：质量可靠，可承受恶劣环境； 全方位密封：不漏风，降低噪音，提高工作 效率；锥套皮带轮：拆卸方便，耐腐蚀，传 动平衡，提升整机寿命；叶轮：经国标 G2.5 动平衡检测；装配有拉手板扣：方便拆卸， 维修；一体式法兰：无缝对接，超强密封。 风量：50000ｍ?/h。功率：15KW/380V 1 5 油烟净化器 12000m3/h 说明:选用优质发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，低空排放，设备通过净化、除 味、消声相结合的设计理念，确保厨房排 烟系统安全运行。同时完善的电路控制软 件能确保电场具有：恒电流输出、打火保 护、电场短路保护电源过载保护等。该设备 采用先进的超高压电源，高压静电式拦阻 方式，污染气体进入高压电离区，进入高 压静电收集区，从而有效净化气体，净化 率≥85%，符合环保排放要求。烟气排出过 程中，设备具有持续的消毒功能，降低对 大气的排污，应具有多种废气净化功能， 适合餐饮油烟及工业气体净化。 规格:油烟净化处理每小时/流量 12000m3。 1 6 不锈钢风管 根据现场安装 说明：选用201不锈钢板制作，δ=1.0mm, 四面压筋处理。 90㎡ 88 7 防火阀 根据风管定做 说明：熔点150℃ 1 8 调风阀 根据风管定做 说明：根据厨房排风量调节 1 9 风管连接法兰 根据风管定做 说明：采用3*3角钢焊接防锈处理，打孔配 螺丝螺帽。 30 根据现场定做 10 风柜底座架 跟风柜配套使用， 根据现场安装 说明：采用8号槽钢焊接，防锈处理，尺寸 2000*2000*300 1 根据现场定做 11 风柜电机启动 保护器 跟风柜配套使用 15KW 功率 15KW-380V (包括设备安装，电缆线， 调试，固定支架) 1 12 送新风 10000*250*250 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制 造，板厚δ=1.0mm，开孔， 10米 定做 13 调风阀 跟送新风配套使 用 说明：不锈钢制作，风口大小可调节。 8 　 14 风机 5# 说明：功率 750W/380V 1 　 其他 　 　 　 　 1 灭蝇灯 　 功率：0.5KW 5 2 紫外线灯 20W 功率：0.5KW 2 3 冷热水龙头 双开 说明：冷热水 材质：优质不锈钢 4 4 单冷水龙头 单开 说明：冷水材质：优质不锈钢 6 89 　 地下室 　 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 　 A03 双层工作台 1800×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 B01 双向移门调理 台 1400×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪)侧板 δ0.8mm门面δ0.8mm底板、层板δ0.8mm， 下衬不锈钢加强筋加固，移门采用下滑轮式， 重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 1 B02 平面雪柜 双门 说明：台面不锈钢板厚 1.0mm；电量： 582W/1PH/220V，温度：-6°C～12°C；不 锈钢内胆。 1 B04 单缸炸炉 　 说明：优质不锈钢，配漏斗，油缸尺寸： 300*325*200mm，恒温控制，配优质发热管， 功率：3.5KW/220V 1 B05 电平扒炉 　 说明：优质不锈钢，加厚扒板，扒板尺寸： 728*400*10，恒温控制，带接油盘，配优质 发热管，功率：4.4KW/220V 1 B06 工作台柜 2700×780×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪)侧板 δ0.8mm门面δ0.8mm底板、层板δ0.8mm， 下衬不锈钢加强筋加固，移门采用下滑轮式， 重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 1 B07 煲汤炉 700×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面板δ=1.0mm。立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配电磁灶，不锈 钢桶。 1 定做 B08 双孔煮面炉 1100×750×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面板δ=1.0mm。配内胆，配电热管，配漏 斗，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有 可调子弹脚） 1 定做 B09 工作台柜 500×700×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪)侧板 δ0.8mm门面δ0.8mm底板、层板δ0.8mm， 下衬不锈钢加强筋加固，移门采用下滑轮式， 重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 1 90 B10 蒸包炉 1600×700×800 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面 保温层 25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板； 炉内胆δ2mm A3铁板；炉架 40*40角铁 (国 标)；锅围、尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸 铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ38不 锈钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机 电量：0.75KW/1PH/220V 1 D02 电热开水器 　 说明：全不锈钢制，内胆配自动加水，防干 烧，功率：12KW/380V 1 D04 双层工作台 1800×800×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 D05 单孔残菜回收 台 1000×700×80 0 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制 造，台面δ=1.0mm；立柱 38*38；1.0mm 不锈钢方管，可调子弹脚；台面开孔 Φ300mm。 1 　 丁类库房 　 　 　 　 C01 双门热风消毒 柜 双门 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开 关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层， 共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/220V 2 C02 四门保洁柜 1200*500*1800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 侧板、门、后板、层板δ0.8mm，底板 δ1.0mm，移门采用下滑轮式，配 50*150不 锈钢重力脚。 1 C03 双层工作台 1800×800×800 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度板减噪),层 板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 1 C05 回收餐车 900*450*900 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 立柱采用25*25方管制作，δ=1.0mm。脚轮， 其中两个带刹车掣。 2 E02 大米架 1200×500×300 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 格栅用料δ1.0mm，骨架采用38*38，1.0mm 不锈钢方管，下配脚垫。 4 91 E03 加重平板车 900×450×900 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制 造，推柄用 30*30 方管，配置加重型脚轮。 2 F02 拖把水池 600×600×500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，水斗尺 寸：450*400*280，中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子弹 脚），配优质304不锈钢落水器及拦渣片。 1 F03 拖把沥干池 1750×500×180 0 说明:选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， 面板δ=1.0mm。沥干池斜面高度 600mm，挂 钩高度 1800mm，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304不锈 钢落水器及拦渣片，连拖把挂钩。 1 　 排烟系统 　 　 　 　 1 脱排油烟罩 (洗碗间) 1800*1000*500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 1.8㎡ 2 集气罩 （早餐间） 4100*1100*500 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板制造， δ=0.8mm。 4.51m? 3 不锈钢风管 根据现场安装 说明：选用201不锈钢板制作，δ=1.0mm, 四面压筋处理。 40㎡ 4 调风阀 根据风管定做 说明：根据厨房排风量调节 2 5 风管连接法兰 根据风管定做 说明：采用3*3角钢焊接防锈处理，打孔配 螺丝螺帽 20 根据现场 定做 　 其他 　 　 　 　 1 灭蝇灯 　 功率：0.5KW 4 2 紫外线灯 20W 功率：0.5KW 2 3 冷热水龙头 双开 说明：冷热水 材质：优质不锈钢 12 92 4 单冷水龙头 单开 说明：冷水 材质：优质不锈钢 10 注：图纸的数量及技术参数和上表中的技术要求及数量清单不一致的，以上表中的要求为准。 三、技术性能指标 1、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国 家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；国家规定实行生产许可证管理的投标产 品取得《全国工业产品生产许可证》。 2、厨具效果要求：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板 材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。 3、其他要求以设备清单中的技术参数和要求为准。 四、检验考核要求 （一）、资料要求： 1、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。 2、提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，招标人将有权拒绝。 3、招标人将不认可与招标要求不一致的图纸及技术文件。 4、中标后合同签订前需提供的资料。 1）上下水接口位置及尺寸图、明沟位置及尺寸图、电气连接及功率图、排烟通风管的接管图及要求风量、燃油或燃气、 蒸汽走向图、厨房隔墙图等技术资料。 2）其他中标人认为可能需要的文件。 上面所提到的资料都应在合同签订前提交，其他资料的提交请参照有关章节。 5、交货时需提供的资料（1）、合格证（2）、使用手册（3）、厨房竣工图。 （二）验收要求 1、中标人安装调试完毕后，中标人将按合同内容及要求进行清点验收。 2、验收合格条件 a.设备数量及运行结果符合合同要求。 b.在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人的认可。 c.所有合同中规定的货物和资料都已提交。 d.厨房设备竣工图纸及技术文件都已提交并得到接受。 五、技术服务和质保期服务要求 ★（1）中标人须对合同中规定的设备(含安装辅件)，提供经调试、试运行、验收合格后至少 24个月的质保期，在此 期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修和正常保养。编制相关设备使用指导手册和 工艺流程图，提供使用操作培训，直至业主能熟练、安全地操作。 ★（2）质保期内，中标人需提供24小时服务，一旦发生故障，而业主无法自行排除时，中标人在收到业主通知后， 4小时内赶到现场处理问题。 （3）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整等。中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身 的质量问题造成的损坏及故障。 （4）质保期外更换零配件按成本价计。 93 第三卷 94 第六章投标文件格式 95 96 正(副)本 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程 投标文件 投标文件内容： （商务标） 投 标 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年月日 97 98 投标函 致： ( 招标人名称 ) 1、我方已仔细研究了 （招标工程名称） （以下简称“本工程”）招标文件的全部内容， 愿以：人民币(大写) 元（? ）的投标报价，工期： ，并按合同约定履行义务。 2、我方的投标文件的各组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 4、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 5、如我方中标，我方承诺： （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； （2）在签订合同时不向你方提出附加条件； （3）按照招标文件要求提交履约保证金； （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 5、我方在此声明： （1）所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确； （2）不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； 若有违背上述声明，我单位将被取消中标资格，且承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。 6、 （其他补充说明） 。 投标人（盖公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 99 开标一览表 设备名称 投标价（元人民币） 备注 厨房设备 国内外运杂费、保险费 技术培训费 安装调试费 其他费用 税金 投标总报价 投标人（盖公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 100 投标设备数量、价格表 招标编号：（价格单位：元人民币） 序号 设备名称 数量 单价 小计 备注 一 图纸设备 　 　 　 　 一层厨房 　 　 　 　 粗加工 　 　 　 A01 四层货架 3 　 　 A02 电热开水器 1 　 　 A03 大单星盆台 4 　 　 A04 砧板连刀架 1 　 　 A05 双层工作台 1 　 　 A06 四门冰箱 1 　 　 A07 双层工作台 1 　 　 　 切配区 　 　 　 B01 四层货架 1 　 　 B02 单星水池 1 　 　 101 B03 四门冰箱 1 　 　 B04 双层工作台 1 　 　 B05 双层工作台 1 　 　 　 蒸煮区、烹饪区 　 　 　 C01 双门蒸饭车 1 　 　 C02 单眼蒸灶 1 　 　 C03 海鲜蒸柜 1 　 　 C04 电饼铛 1 　 　 C05 单眼矮仔炉 1 　 　 C06 四眼煲仔炉 1 　 　 102 C07 广式双炒双温 1 　 　 C08 调料水池拼台 1 　 　 C09 单眼大锅灶 1 　 　 C10 调料平台 1 　 　 C11 调料平台 1 　 　 C12 单向移门调理台 3 　 　 C13 单星盆台 1 　 　 C14 四门冰箱 1 　 　 103 C15 大单星盆台 1 　 　 C16 四层货架 1 　 　 C17 双门热风消毒柜 1 　 　 　 面点间 　 　 　 D01 单星盆台 1 　 　 D02 木案面雪柜 1 　 　 D03 电热烤箱 1 　 　 D04 单门醒发箱 1 　 　 D05 和面机 1 　 　 D06 压面机 1 　 　 　 备餐间、二次更衣 　 　 　 E01 售菜工作台 2 　 　 E02 售菜保温台 3 　 　 104 E03 留样冰箱 1 　 　 E04 单星盆台 1 　 　 E05 单星盆台 1 　 　 　 地下室 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 A01 三星盆台 1 　 　 A02 四层货架 1 　 　 B03 单星盆台 1 　 　 D01 四层货架 1 　 　 D03 大单星盆台 4 　 　 　 丁类库房 　 　 　 C04 四层平板架 1 　 　 E01 四层货架 7 　 　 E04 四层平板架 3 　 　 105 F01 单星盆台 2 　 　 小计 　 　 　 二 增加设备 　 　 　 　 排烟系统 　 　 　 1 脱排油烟罩 (蒸煮区) 4.13㎡ 　 　 2 脱排油烟罩 (烹饪区) 8.84㎡ 　 　 3 脱排油烟罩(面点间) 1.8㎡ 　 　 4 抽油烟风柜 1 　 　 5 油烟净化器 1 　 　 6 不锈钢风管 90㎡ 　 　 7 防火阀 1 　 　 106 8 调风阀 1 　 　 9 风管连接法兰 30 　 　 10 风柜底座架 1 　 　 11 风柜电机启动保护器 1 　 　 12 送新风 10 米 　 　 13 调风阀 8 　 　 14 风机 1 　 　 　 其他 　 　 　 1 灭蝇灯 5 　 　 2 紫外线灯 2 　 　 3 冷热水龙头 4 　 　 4 单冷水龙头 6 　 　 　 地下室 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 107 A03 双层工作台 1 　 　 B01 双向移门调理台 1 　 　 B02 平面雪柜 1 　 　 B04 单缸炸炉 1 　 　 B05 电平扒炉 1 　 　 B06 工作台柜 1 　 　 B07 煲汤炉 1 　 　 B08 双孔煮面炉 1 　 　 B09 工作台柜 1 　 　 B10 蒸包炉 1 　 　 D02 电热开水器 1 　 　 D04 双层工作台 1 　 　 108 D05 单孔残菜回收台 1 　 　 　 丁类库房 　 　 　 C01 双门热风消毒柜 2 　 　 C02 四门保洁柜 1 　 　 C03 双层工作台 1 　 　 C05 回收餐车 2 　 　 E02 大米架 4 　 　 E03 加重平板车 2 　 　 F02 拖把水池 1 　 　 F03 拖把沥干池 1 　 　 　 排烟系统 　 　 　 1 脱排油烟罩 (洗碗间) 1.8㎡ 　 　 2 集气罩 （早餐间） 4.51m? 　 　 109 3 不锈钢风管 40㎡ 　 　 4 调风阀 2 　 　 5 风管连接法兰 20 　 　 　 其他 　 　 　 1 灭蝇灯 4 　 　 2 紫外线灯 2 　 　 3 冷热水龙头 12 　 　 4 单冷水龙头 10 　 　 厨房设备合计 投标人（盖公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 注：填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内 容则填“无”，不允许空白。 正(副)本 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装 工程 投标文件 投标文件内容： （资格审查申请文件） 投 标 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年月日 111 法定代表人身份证明 （如法定代表人到场的须提供，在身份确认时另单独提供一份原件） 投 标 人 名 称： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证复印件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位章。 投标人： ( 盖单位章 ) 年月日 112 授权委托书 （如委托代理人到场的须提供，在身份确认时另单独提供一份原件） 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人，现委托 ( 姓名 ) 为我 方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料设备采购招标 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：委托代理人身份证复印件。 注：本授权委托书需由投标人加盖单位章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理 人签字或盖章。 投 标 人： ( 盖单位章 ) 法定代表人： ( 签字或盖章 ) 身份证号码： 委托代理人： ( 签字或盖章 ) 身份证号码： 年月日 113 投标保证金收执证明。包括以下复印件： ①银行转账回单或保险保单或银行保函或 担保公司保函②基本账户开户许可证（或 基本账户开户银行出具的该企业基本账户 开户证明）；③保险保单或银行保函或担 保保函的费用转账证明。 114 投标保函 （独立保函） 编号： 申请人： 地址： 受益人： 地址： 开立人： 地址： 致：（受益人名称） 我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于年月 日就（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标 文件（即“基础交易”）。 一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”）， 以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方 在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（?）。 二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； （2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合 同； （3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担 保； （4）投标人违反招标文件规定的其他情形。 三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投 标有效期届满之日后的日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过年月日。 四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款 通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： （1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 115 （2）载明要求支付的金额； （3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款； （4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形； （5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。 受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并 加盖公章。 五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其 项下任何权利，对我方不发生法律效力。 六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立 有效。 七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是 否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后 自动消灭。 八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。 九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 开 立 人： （公章） 法定代表人（或授权代表） ： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开立时间： 年 月 日 注：开立人应按照以上格式出具投标保函（独立保函）。 116 投标保函 （非独立保函） 编号： 投标人： 地址： 担保权人/招标人： 地址： 保证人： 地址： （招标人名称）： 鉴于（以下简称“投标人”）参加招标人就项目组织的招 标，招标编号为。应投标人的 申请，我方即保证人同意就投标人履行招投标文件项下的义务以保证的方式向招标人提供如 下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 一、保证担保的范围及保证担保金额 1.我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； （2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合 同； （3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担 保； （4）投标人违反招标文件规定的其他情形。 2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）元（?）。 二、保证担保的方式及保证期间 1.保证担保方式：连带责任保证。 2.保证期间：自出具之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日。投标有效期延长的， 本保函保证期间相应顺延，最迟不超过年月日。 三、承担保证担保责任的形式 117 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： 1.代投标人向贵方支付投标保证金为人民币元； 2.给贵方造成损失的，在保证担保最高金额范围内向贵方支付赔偿金、利息、律师费、诉 讼费用等实现债权的费用。 四、代偿的安排 1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索 赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。 2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函 的承诺承担保证责任。 五、保证担保责任的解除 1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除 保证责任。 2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最 高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下 的保证担保责任亦解除。 4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内， 将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方 在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。 六、免责条款 1. 因贵方原因致使投标人违反招投标文件的，我方不承担保证担保责任。 2. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦 免除其相应的保证担保责任。 3. 因不可抗力造成投标人违反招投标文件的，我方不承担保证担保责任。 七、其他 1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证 担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。 3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 118 保 证 人： （公章） 法定代表人（或授权代表）： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 时 间： 年 月 日 注：保证人应按照以上格式出具投标保函（非独立保函）。 119 投标人诚信承诺书 1.我方在此承诺：在本项目开标前，本公司没有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内 投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。一经查实有以上违法记录，我方自愿放弃此次中标资格 并承担由此造成的一切后果。 2.我方在此承诺：本公司及法定代表人开标前没有在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人。一经查实有以上记录，我方自愿放弃此次中标资格 并承担由此造成的一切后果。 3. 我方在此承诺：在可以自主确定材料设备供应商的情况下，中标后优先采购能满足项目功能需求 并列入《宁波市重点自主创新产品推荐目录》或《宁波市优质产品推荐目录》的产品（首选慈溪市产品）。 4.我方在此承诺：我方本次投标不存在串通投标行为、没有弄虚作假和没有借用他人名义投标的行为 一经查实有以上行为，我方自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的一切后果。 5.我方在此承诺：我方法定代表人知晓并决策投标的行为、没有出借给其他企业或个人参与投标、没 有弄虚作假和串通投标的行为，一经查实有以上行为，我方自愿放弃此次中标资格，并承担由此造成的 一切后果。 投标人（盖公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 120 正(副)本 数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装 工程 投标文件 投标文件内容： （技术标） 投 标 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 121 年月日 122 技术偏离表 序号 设备名称 说明 投标人提供品牌 投标人响应情 况 偏离情况 一 图纸设备 　 　 　 　 　 一层厨房 　 　 　 　 　 粗加工 　 　 　 　 A01 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 A02 电热开水器 说明：全不锈钢制，内胆配自动加水， 防干烧，功率：12KW/380V 　 　 　 A03 大单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm,，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：850*500*280， 配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢 可调节重力子弹脚，配优质304不锈钢 落水器、拦渣斗。 　 　 　 A04 砧板连刀架 说明：选用优质 304不锈钢板制造。立 柱 38*38 不锈钢方管，方管 0.8mm管子 制造，配置 38mm不锈钢可调节重力子 弹脚。 　 　 　 A05 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 A06 四门冰箱 电量：750W/1PH/220V；冷冻温度：- 18℃～ -10℃；冷藏温度： -6℃～ 12℃；说明：内外不锈钢，自动回归门， 聚甲醛保温层，制冷管采用紫铜管。 　 　 　 A07 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 　 　 　 123 38可调子弹脚。 　 切配区 　 　 　 　 B01 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 B02 单星水池 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 B03 四门冰箱 电量：750W/1PH/220V； 冷冻温度：-18℃～-10℃； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲 醛保温层，制冷管采用紫铜管。 　 　 　 B04 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 B05 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 　 蒸煮区、烹饪区 　 　 　 　 C01 双门蒸饭车 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢 板制造，双层发 泡成型，聚甲醛保温层，自动进水防干 烧，定时温控， 下面配重力移动轮子，配 12KW 电热管。 配 24 盘。 电量：12KW×2/3PH/380V 　 　 　 124 C02 单眼蒸灶 说明：选用优质 304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm；电加热，功率： 380V/12KW. 　 　 　 C03 海鲜蒸柜 说明：1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制 造，内胆板厚δ＝1.2；2、外旁板、门及 后立板板厚δ＝1.0；3、全新内燃式环 保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干 烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火 保护设计；双联电磁阀分步控制，自动 脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调 速变频，火力大小数字可视化显示器， 故障代码显示； 5、水胆加玻璃纤维保 温材料，防止热量散失； 　 　 　 C04 电饼铛 说明：电饼铛上下加热，恒温控制，配 优质发热管，功率：5KW/220V 　 　 　 C05 单眼矮仔炉 电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面 板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成 型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚δ＝ 1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高 温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W 直流 风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效 率 45%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化 显示器，故障代码显示； 　 　 　 C06 四眼煲仔炉 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板厚δ=1.0mm,38×38方管， 栅板δ=0.8mm；配置 38*38不锈钢方管， 可调节重力子弹脚,燃气旺火型，强力 炉炉芯。方钢炉栅。 　 　 　 125 C07 广式双炒双温 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面 板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成 型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚δ＝ 1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm, 灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型 厚度 2.0内配稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，42V42W 直流 风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效 率 45%以上； 5、燃气泄漏报警自动关闭； 6、火力为 5 档，火力大小数字可视化 显示器，故障代码显示； 　 　 　 C08 调料水池拼台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm,，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：850*500*280， 配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢 可调节重力子弹脚，配优质304不锈钢 落水器、拦渣斗。 　 　 　 C09 单眼大锅灶 电量：42W/1PH/220V；说明：1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸 板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；2、外 旁板、后立板 SUS201 板厚δ＝1.0,龙 骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2， 衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双 层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛 50 厚 耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵 金属聚能网；3、配全预混式节能炉头， 42V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分 贝以下，热效率 45%以上；4、燃气泄漏 报警自动关闭；5、火力为 5 档，火力 大小数字可视化显示器，故障代码显示； 　 　 　 C10 调料平台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm, 下衬 12.0密度 板减噪，配置 38*38方管，厚度 0.8mm，不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 126 C11 调料平台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm, 下衬 12.0密度 板减噪，配置 38*38方管，厚度 0.8mm，不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 C12 单向移门调理台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪)侧板δ0.8mm门面δ0.8mm底板、 层板δ0.8mm，下衬不锈钢加强筋加固， 移门采用下滑轮式，重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 　 　 　 C13 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 C14 四门冰箱 电量：750W/1PH/220V； 冷冻温度：-18℃～-10℃； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲 醛保温层，制冷管采用紫铜管。 　 　 　 C15 大单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm,，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：850*500*280， 配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢 可调节重力子弹脚，配优质304不锈钢 落水器、拦渣斗。 　 　 　 C16 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 C17 双门热风消毒柜 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，玻璃纤维隔热材料，双温度控制 器，定时开关、继电器；采用热风循环 消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/220V 　 　 　 　 面点间 　 　 　 　 D01 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 　 　 　 127 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 D02 木案面雪柜 说明：台面不锈钢板厚 1.0mm,电量： 582W/1PH/220V，温度：-6°C～ 12°C；不锈钢内胆。带安装配件（外购 产品） 　 　 　 D03 电热烤箱 说明：双层四盘不锈钢电烘炉，配温控 仪，温度可调节，配手套，配烤盘 功率：12.8KW /380V 　 　 　 D04 单门醒发箱 说明: 发酵箱根据面包发酵原理和要求 研制成功的电热产品。它是通过温度控 制电路，利用电热管加热水箱内的水和 发酵箱内的气温，从而生成一相对湿度 为80～85%，温度为36～38℃合适的发 酵环境；共13层 功率：2.7KW /220V 　 　 　 D05 和面机 说明：搅拌钩与缸底间隙小 2—3mm，搅 拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。 合理的速比设计缩短搅拌时间，。机器 操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅 拌。 功率：1.1KW/220V 　 　 　 D06 压面机 说明：压面机带进口不锈钢进料口、切 面刀、面斗、切面刀可调节，喷漆外壳， 带垫脚，精装。功率：1.1KW/220V 　 　 　 　 备餐间、二次更 衣 　 　 　 　 E01 售菜工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 E02 售菜保温台 说明: 选用优质 304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，脚 38*38方管制 作 ( 配 有 可 调 子 弹 脚 ) ， 横 通 φ25×0.8mm，配 4KW/220V电热管及温 控器，前置冲孔板，配 5 个 GN1/1*4” 份数盘 　 　 　 128 E03 留样冰箱 电量：450W/1PH/220V； 冷藏温度：-6℃～12℃； 说明：内外不锈钢，自动回归门，聚甲 醛保温层，制冷管采用紫铜管。 　 　 　 E04 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 E05 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 　 地下室 　 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 　 A01 三星盆台 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台 面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置 Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优 质不锈钢落水器、拦渣斗。 　 　 　 A02 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 B03 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 D01 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 129 D03 大单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm,，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：850*500*280， 配置 38*38方管，厚度 1.0mm，不锈钢 可调节重力子弹脚，配优质304不锈钢 落水器、拦渣斗。 　 　 　 　 丁类库房 　 　 　 　 C04 四层平板架 说明: 选用优质 304发纹贴塑不锈钢板 制造，层板厚度 1.0mm带加强筋，层板 高度 40mm，立柱 Φ38 圆管，管厚 1.0mm， 配置Φ38mm不锈钢可调节重 力子弹脚。 　 　 　 E01 四层货架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，骨架δ=0.8mm, 25×38方管， 立柱Φ38mm圆管，厚 1.0mm，栅板 δ=0.8mm不锈钢制作，格栅层板宽 45mm,格栅层板高度 20mm；配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 　 　 　 E04 四层平板架 说明: 选用优质 304发纹贴塑不锈钢板 制造，层板厚度 1.0mm带加强筋，层板 高度 40mm，立柱 Φ38 圆管，管厚 1.0mm， 配置Φ38mm不锈钢可调节重 力子弹脚。 　 　 　 F01 单星盆台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 小计 　 　 　 　 二 增加设备 　 　 　 　 　 排烟系统 　 　 　 　 1 脱排油烟罩 (蒸煮区) 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 　 　 　 2 脱排油烟罩 (烹饪区) 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 　 　 　 130 3 脱排油烟罩(面 点间) 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 　 　 　 4 抽油烟风柜 说明：选用优质201发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=1.0mm，采用国标电机：功率 足，噪音低；采用优质轴承：质量可靠， 可承受恶劣环境；全方位密封：不漏风， 降低噪音，提高工作效率；锥套皮带轮： 拆卸方便，耐腐蚀，传动平衡，提升整 机寿命；叶轮：经国标 G2.5动平衡检 测；装配有拉手板扣：方便拆卸，维修； 一体式法兰：无缝对接，超强密封。风 量：50000ｍ?/h。功率：15KW/380V 　 　 　 5 油烟净化器 说明:选用优质发纹贴塑不锈钢板制造， δ=1.0mm，低空排放，设备通过净 化、除味、消声相结合的设计理念，确 保厨房排烟系统安全运行。同时完善 的电路控制软件能确保电场具有：恒 电流输出、打火保护、电场短路保护电 源过载保护等。该设备采用先进的超 高压电源，高压静电式拦阻方式，污 染气体进入高压电离区，进入高压静 电收集区，从而有效净化气体，净化 率≥85%，符合环保排放要求。烟气排 出过程中，设备具有持续的消毒功能， 降低对大气的排污，应具有多种废气 净化功能，适合餐饮油烟及工业气体 净化。 规格:油烟净化处理每小时/流量 12000m3。 　 　 　 6 不锈钢风管 说明：选用201不锈钢板制作， δ=1.0mm,四面压筋处理。 　 　 　 7 防火阀 说明：熔点150℃ 　 　 　 8 调风阀 说明：根据厨房排风量调节 　 　 　 131 9 风管连接法兰 说明：采用3*3角钢焊接防锈处理，打 孔配螺丝螺帽。 　 　 　 10 风柜底座架 说明：采用8号槽钢焊接，防锈处理， 尺寸 2000*2000*300 　 　 　 11 风柜电机启动保 护器 功率 15KW-380V (包括设备安装，电缆 线，调试，固定支架) 　 　 　 12 送新风 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢 板制造，板厚δ=1.0mm，开孔， 　 　 　 13 调风阀 说明：不锈钢制作，风口大小可调节。 　 　 　 14 风机 说明：功率 750W/380V 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 1 灭蝇灯 功率：0.5KW 　 　 　 2 紫外线灯 功率：0.5KW 　 　 　 3 冷热水龙头 说明：冷热水 材质：优质不锈钢 　 　 　 4 单冷水龙头 说明：冷水材质：优质不锈钢 　 　 　 　 地下室 　 　 　 　 　 杂物间 　 　 　 　 A03 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 　 　 　 132 38可调子弹脚。 B01 双向移门调理台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪)侧板δ0.8mm门面δ0.8mm底板、 层板δ0.8mm，下衬不锈钢加强筋加固， 移门采用下滑轮式，重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 　 　 　 B02 平面雪柜 说明：台面不锈钢板厚 1.0mm；电量： 582W/1PH/220V，温度：-6°C～ 12°C；不锈钢内胆。 　 　 　 B04 单缸炸炉 说明：优质不锈钢，配漏斗，油缸尺寸： 300*325*200mm，恒温控制，配优质发 热管，功率：3.5KW/220V 　 　 　 B05 电平扒炉 说明：优质不锈钢，加厚扒板，扒板尺 寸：728*400*10，恒温控制，带接油盘， 配优质发热管，功率：4.4KW/220V 　 　 　 B06 工作台柜 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪)侧板δ0.8mm门面δ0.8mm底板、 层板δ0.8mm，下衬不锈钢加强筋加固， 移门采用下滑轮式，重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 　 　 　 B07 煲汤炉 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面板δ=1.0mm。立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子 弹脚），配电磁灶，不锈钢桶。 　 　 　 B08 双孔煮面炉 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面板δ=1.0mm。配内胆，配电 热管，配漏斗，立柱 38*38，1.0mm不 锈钢方管（配有可调子弹脚） 　 　 　 B09 工作台柜 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪)侧板δ0.8mm门面δ0.8mm底板、 层板δ0.8mm，下衬不锈钢加强筋加固， 移门采用下滑轮式，重力脚Φ50*150 不锈钢重力脚。 　 　 　 133 B10 蒸包炉 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台 面δ=1.2mm；面板、侧板、后板 δ1.0mm；台面保温层 25mm～30mm厚高 温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mm A3 铁板；炉架 40*40角铁 (国标)；锅围、 尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸铝耐火 材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ38不锈 钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风 机电量：0.75KW/1PH/220V 　 　 　 D02 电热开水器 说明：全不锈钢制，内胆配自动加水， 防干烧，功率：12KW/380V 　 　 　 D04 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 D05 单孔残菜回收台 说明：选用优质 304 发纹贴塑不锈钢 板制造，台面δ=1.0mm；立柱 38*38；1.0mm 不锈钢方管，可调子 弹脚；台面开孔Φ300mm。 　 　 　 　 丁类库房 　 　 　 　 C01 双门热风消毒柜 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，玻璃纤维隔热材料，双温度控制 器，定时开关、继电器；采用热风循环 消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 电量：4.4KW/220V 　 　 　 C02 四门保洁柜 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，侧板、门、后板、层板δ0.8mm，底 板δ1.0mm，移门采用下滑轮式，配 50*150不锈钢重力脚。 　 　 　 C03 双层工作台 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，台面δ=1.0mm (下衬 12.0密度 板减噪),层板 0.8mm、下衬不锈钢加强筋 加固，立柱 38*38方管，厚 1.0mm,脚配 38可调子弹脚。 　 　 　 C05 回收餐车 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，立柱采用25*25方管制作， δ=1.0mm。脚轮，其中两个带刹车掣。 　 　 　 134 E02 大米架 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，格栅用料δ1.0mm，骨架采用 38*38，1.0mm不锈钢方管，下配脚垫。 　 　 　 E03 加重平板车 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢 板制造，推柄用 30*30 方管，配置加 重型脚轮。 　 　 　 F02 拖把水池 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，水斗尺寸：450*400*280， 中间平台，立柱 38*38，1.0mm不锈钢 方管（配有可调子弹脚），配优质304 不锈钢落水器及拦渣片。 　 　 　 F03 拖把沥干池 说明:选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，面板δ=1.0mm。沥干池斜面高度 600mm，挂钩高度 1800mm，立柱 38*38，1.0mm不锈钢方管（配有可调子 弹脚），配优质304不锈钢落水器及拦 渣片，连拖把挂钩。 　 　 　 　 排烟系统 　 　 　 　 1 脱排油烟罩 (洗 碗间) 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=1.0mm，配双层过滤排防爆灯。 　 　 　 2 集气罩 （早餐间） 说明：选用优质304发纹贴塑不锈钢板 制造，δ=0.8mm。 　 　 　 3 不锈钢风管 说明：选用201不锈钢板制作， δ=1.0mm,四面压筋处理。 　 　 　 4 调风阀 说明：根据厨房排风量调节 　 　 　 5 风管连接法兰 说明：采用3*3角钢焊接防锈处理，打 孔配螺丝螺帽 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 1 灭蝇灯 功率：0.5KW 　 　 　 135 2 紫外线灯 功率：0.5KW 　 　 　 3 冷热水龙头 说明：冷热水 材质：优质不锈钢 　 　 　 4 单冷水龙头 说明：冷水 材质：优质不锈钢 　 　 　 投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年 月 日 136 第一卷 第一章 招标公告 1.招标条件 2.项目概况与招标范围 3.投标人资格要求 4.招标文件的获取 5.投标文件的递交 6．投标保证金（投标人可任选以下四种投标保证金缴纳方式中的一种进行缴纳） 7.发布公告的媒介 8.其他说明 9.联系方式 投标人须知前附表 1.总则 1.1 招标项目概况 1.2 招标项目的资金来源和落实情况 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标 1.4 投标人资格要求 1.5 费用承担 1.6 保密 1.7 语言文字 1.8 计量单位 1.9 投标预备会 1.10 分包 1.11 响应和偏差 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 2.2 招标文件的澄清 2.3 招标文件的修改 2.4 招标文件的异议 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成 3.2 投标报价 3.3 投标有效期 3.4 投标保证金 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 3.6 备选投标方案 3.7 投标文件的编制 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.2 投标文件的递交 4.3 投标文件的修改与撤回 5. 开标 5.1 开标时间和地点（A） 5.1 开标时间和地点（B） 5.2 开标程序 5.3 开标异议 6. 评标 6.1 评标委员会 6.2 评标原则 6.3 评标 7. 合同授予 7.1 中标候选人公示 7.2 评标结果异议 7.3 中标候选人履约能力审查 7.4 定标 7.5 中标通知 7.6 履约保证金 7.7 签订合同 8.纪律和监督 8.1 对招标人的纪律要求 8.2 对投标人的纪律要求 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 8.5 投诉 9. 是否采用电子招标投标 10. 需要补充的其他内容 附表一：开标记录表 附件二：问题澄清通知 附件三：问题的澄清 附件四：中标通知书 第三章 评标办法 评标办法前附表 技术标评审采用合格制，对下列情况之一的，技术标视作不合格处理。 附表3 否决投标一览表 1. 评标方法 2. 评审标准 2.1 初步评审标准 2.2 分值构成与评分标准 3. 评标程序 3.1 初步评审 3.2 详细评审 3.3 投标文件的澄清 3.4 评标结果 第四章 合同条款及格式 第二卷 第五章供货要求 第三卷 第六章投标文件格式 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

附件（1）

（编号：GS2021343）数字慈溪指挥中心（慈溪城市大脑）厨房设备安装工程合同附件.pdf
我要登录
查看招标信息 监控对手动态 订阅合约商机 锁定一手标讯
微信扫描二维码 关注餐饮招标通
相关项目
上海局集团公司杭州房建公寓段合资萧甬宁波北、宁波东公寓排烟系统更新采购采购公告
2025-04-14
宁波市科翔工程项目管理有限公司关于人亚学校厨房设备采购(重新发布）的公开招标公告
2025-04-14
2025年宁波市镇海区国省道标志标线维护项目 招标代理 比选公告
2025-04-14
海曙区集士港镇敬老院食堂原材料配送项目
2025-04-11
陆埠镇江南村幼儿园（暂名）新建工程采购服务 招标代理 比选公告
2025-04-10
象山县政务服务中心关于象山县渔业局执法队、渔政站物业管理服务采购的公开招标公告
2025-04-10
（编号QWZFCG25023）宁波前湾新区产品质量监督抽查检验服务项目采购公告
2025-04-09
2025-2027年宁波市鄞州区水利水电勘测设计院食堂食品采购配送及服务外包项目澄清、修改公告（一）
2025-04-09
甬保派出所食堂外包项目（招标代理） 招标代理 比选公告
2025-04-08
余姚市河姆渡博物馆（含田螺山遗址）2025年食堂食材供应配送项目 招标代理 比选公告
2025-04-08
广告、友情链接商务合作 QQ: 445222420
版权所有2022-2024 餐饮招标通 京ICP备16007318号-45
餐饮招标通公众号
扫码关注公众号
餐饮招标通公众号
添加企业微信客服