招标公告

1．招标条件

本项目已履行了相关立项、报批及备案等手续，建设资金已落实，招标人为国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司。该项目已具备招标条件，现拟对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 招标范围：

中贵线与元坝-普光管道联通工程元坝作业区建设项目内容为新建办公楼及附属设施设备。办公楼项目施工内容包括但不限于土石方工程施工、地基与基础工程施工、主体工程施工、防水工程施工、装修工程施工、强弱电（一次二次）工程施工、消防工程施工（安防、消防）。具体分项工程包括但不限于、模板工程、钢筋工程、钢结构工程、装配式结构工程、抹灰工程、屋面防水工程、室内防水工程、轻质隔墙工程、饰面工程、吊顶工程、地面工程、涂饰工程、裱糊及软包工程、幕墙工程、节能工程、通风、照明、消防、防雷接地等安装；精装修包括家居订制及安装、门窗制作安装、二次水电施工、油漆工程、全屋灯具、厨房设备、家电家具及洁具采购安装等。本项目为包工包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全与文明施工、包检测、包验收等全部内容。详见工程量清单及设计图纸。

工程接收前的保管和维护，对招标人人员进行操作和维修等的培训，试运行，编制竣工文件、操作手册、维修手册，缺陷责任期内的缺陷修复。

协助招标人办理法律规定和（或）合同约定由招标人工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。

对工程的质量、安全、工期、造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。

2.2 服务地点：

四川省巴中市平昌县

2.3 工期：合同签订之日起5个月。

2.4 其他要求：

2.4.1本项目中标人在收到中标通知书30日内应登陆xnxsfz.pipechina.com.cn/，完成业务承揽单位信息备案，未按期备案的单位将按西南管道公司信用管理相关规定留档计分，并在计分周期内各年终综合评价中扣分。

2.4.2本项目中标人可在收到中标通知书15日内登陆xnxsfz.pipechina.com.cn/，申请准入西南管道公司承包商资源库，过期未申请视为放弃。已申请准入的单位不再履行业务承揽单位信息备案。

3．投标人资格要求

*3.1投标人资质要求

3.1.1 投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.1.2投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.3投标人须具有有效的安全生产许可证。

*3.2人员要求

3.2.1项目经理：拟派项目经理具有：①经注册的贰级及以上建造师证书（建筑工程专业）；②项目经理具有安全生产考核合格证（B证）；③须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

3.2.2技术负责人：具有建筑工程专业中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

3.2.3 专职安全员：具有不少于2名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C证）。

3.2.4投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、现场负责人、专职安全员、资料员、造价员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供2022年1月至投标截止日前任意连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）

因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。

*3.3投标人财务要求

投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2021年度审计报告扫描件，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。

*3.4其他要求

本项目不接受联合体投标。

*3.5承诺要求

投标人应承诺近3年内（2019年1月1日至投标截止日止）未发生以下失信行为：

（1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故。

（2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。

（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施。

（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工。

（5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。

投标人须提供承诺书。

*3.6信誉要求

投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：

3.6.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

3.6.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

3.6.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；

3.6.4 投标人、法定代表人或者负责人被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人；

3.6.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的；

3.6.6在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）；

3.6.7在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工；

3.6.8投标人在近三年（2019年1月1日至投标截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

3.6.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。

评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）、信用中国（网址：www.creditchina.gov.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。

4．资格审查方法

本次资格审查采用 资格后审 。

本次招标为中贵线与元坝-普光管道联通工程元坝作业区建设的招标，投标人的投标资格在开标后由评标委员会进行审查。

5. 招标文件的获取

5.1从2022年10月09日17 ：00：00开始至2022年10月14日17：00：00发售招标文件；文件发售方式为网上在线下载电子文件，网址为www.365trade.com.cn。

详见附件-特别告知。同时邮递纸质招标文件。

5.2招标文件每套售价为 500 元人民币/包，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

6. 投标文件的递交

6.1本招标项目仅接受电子投标文件，投标文件递交的截止时间 2022年10月31日09：30，逾期送达或未按照要求密封的投标文件恕不接收。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准，请投标人充分考虑电子投标文件上传所需的时间成本，以免延误投标。

6.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本招标公告在中招联合招标采购网（网址：www.365trade.com.cn）上公布，同步推送至中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）。

8. 联系方式

附件：

特别告知

各潜在供应商：

本项目为全流程电子化采购项目，需要提交线上文件。在线注册、发售并下载招标（磋商）文件，在线制作投标（响应）文件及在线开评标。凡有意购买文件的单位，请前往中招联合招标采购平台: www.365trade.com.cn;免费注册。（如有疑问可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线010-86397110，62108037进行咨询）。

全电子流程项目，平台收费标准为200元/包/供应商，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

购标人应在招标文件购买完成后尽快与“中招联合招标采购平台:www.365trade.com.cn/ ”网站联系办理CA密钥的购买事宜，以免延误投标。CA密钥400元（含U-Key介质和一年期企业证书）。上述费用不包含在招标文件售价内。

说明：

1.供应商须将电子投标文件中需要按招标文件要求法人签字和法人签章的页面打印并按要求签字、盖章后,再将该页扫描为图片格式，插入到电子投标文件中的相应页面，再生成完整的电子投标文件。

2.未按照招标文件要求签字或签章的电子投标文件为无效投标文件，其投标将被否决。

3.逾期上传或者未上传投标文件的，视为无效投标。

4.由于平台系统故障导致电子投标文件无法在投标截止时间前正常上传，应及时通过统一服务热线联系平台技术服务人员解决。若在投标截止时间之前仍未解决的（须提供投标截止时间前三个小时之内投标操作异常的证明材料，如投标过程中出现错误或异常的系统桌面的全幅截图）；供应商上传加密的电子投标文件非由供应商的责任导致开标现场解密异常，无法正常打开的；评审现场由于网络或其他不可预知的问题出现而无法正常进行电子评审的，由采购人及评审委员会研究决定是否延期评审或重新采购。

5.购标人应在招标文件购买完成后尽快与中招联合招标采购平台: www.365trade.com.cn;网站联系办理CA密钥的购买事宜，以免延误投标。已办理北京CA公司签章及法人签章，且数字证书在有效期内的单位不需重复办理。

供应商操作步骤如下：

1.登录www.365trade.com.cn网址进行供应商注册。

2.注册完成后，进入系统，点击 “查找商机”进行项目名称查询，找到项目点击“我要参与”。

3.等待项目经理审核通过后，供应商选中需要投标的包加入购物车进行标书费用支付。

4.支付完成后，供应商可以进行招标文件下载。

5.通过平台中的CA申请，进行CA办理（如有问题可致电平台公司咨询）。

6.CA办理完成后，通过中招联合“投标文件编辑工具”打开招标文件，并按照提示进行逐步填写，生成投标文件，投标文件编辑完成后通过平台进行上传。

7.评审结束后，可登录系统查看成交结果。